南京律师
手机版
·首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同范本 > 建筑安装工程合同>>建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同
南京律师网 www.njLawyer.cn [

摘要:委托方____(以下简称甲方)  承包方____(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表...

  委托方____(以下简称甲方)  承包方____(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。  第三条 双方责任  1.甲方责任  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。  2.乙方责任  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。  第四条 勘察设计取费  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。  第五条 经济赔偿  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。  第七条 其它  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。  建设单位(盖章)  甲方代表:  电话:  开户行:  帐号:  通信地址:  市城乡建委设计科研处  (盖章)  年 月 日  编号:  勘察设计单位(盖章)  甲方代表:  电话:  开户行:  帐号:  通信地址:  市工商行政管理部门鉴证  (盖章)  年 月 日  编号:

建设工程勘察设计合同

<<事发地*
<<手机号*


■ 法律问答
·请问打架造成对方2级轻松判了10个月,我们怎么请看他,需要什
·楼上漏水,造成墙面地板损失。本人、物业、社区跟其,交涉无果拒
·拖欠工资,赖钱怎么办
·协议土地转让,现有一朋友于2002年欠我钱现要用他父亲的一土地抵数现在协议应该怎
·打人事件,我想咨询一下,我想咨询一下,我的一个朋友在一个商店里跟
·请问城管把怀孕两个月的孕妇打流产应该怎么处理
·十级伤残能赔偿多少钱,十级伤残能配长多少钱(威海)
·我孩子九岁,媳妇要离婚,二审时,法院能强判不?
·卖了车手续都给人家了但他不给过户了能怎么办呀
·律师你好,户口本被哥嫂扣着给我办证件,敢说说尽他们不配合,我
·小产权房,房产证名字写错,写的不是出资人的名字,现在想更正回
·给朋友咨询的,男方说协议离婚,但是又想先拿抚养费的钱,然后才
·考完试拿不到驾照怎么办,我三月份在**驾校报名学的车
·如果打官司,是不是要在外地打
·江阴市小伙翻译电影刻光盘,网上出售被判刑
·十一月十三号我早上上班踦电动车,被别克汽车撞了,住院治疗,交警责任分成汽车全责,我手指骨折,漆关节软

■ 相关内容
·建筑安装工程承包合同(四)
      订立合同双方:    建设单位:_________(以下简称发包方)  施工单位:_________(以下简称承包方)    双方经充分协商,达成如下协议:  第一条:工程名称:  第二条:工程地点:  第三条:建筑面积:  第四条:工程价款及付款方法:  第......


·测绘合同
      委托方(甲方):                合同编号:  承揽方(乙方):                签订地点:    根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方  协商一致签订本合同。  第一条 测绘范围(......


·建设工程施工合同协议条款
      甲方:  乙方:  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。  第1条 工程概况。  1.1 工程名称:  工程地点:  工程内容:  承包范围:  1.2 开工日期:  竣工日期:  总日历......


·建设工程勘察设计合同1
      发包方:____________________  承包方:____________________  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。  第一条 工程名称__________......


·离婚财产分割之小产权房
      “小产权房”指由乡政府而不是国家颁发产权证的房屋。所以,这样的房屋是没有国家办法的产权证的。《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定:“农民集体所有的土地使用权不得出让、转让或者出租用于非农建设。”  随着城市......

·涉外遗嘱继承的法律冲突
          遗嘱是遗嘱人生前在法律允许的范围内,按照法律规定的方式对其财产或其他事务进行的预先处分,并于死亡时发生法律效力的法律行为。依照遗嘱所进行的继承,称为遗嘱继承.民法上的遗嘱主要是处分财产。实际生活中遗嘱还可以处分其它事物,如是否开追悼......

·村民委员会是否可以成为民事纠纷中的原被告?
      1,明确村委会的性质和法律地位。村委会具有社会管理与生产经营的双重职能,具体针对某一项事务,其职能一般都是单一的,要么行使生产经营职能,要么行使社会管理职能。对于其社会管理职能,在《中华人民共和国村民委员会组织法》第二条明确规定为“村民委员会是村民自我管理、自......

·法官判断夫妻感情破裂的因素
          1989年最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》规定“人民法院审理离婚案件,准予或不准离婚应以夫妻感情是否破裂作为区分的界限。判断夫妻感情是否确已破裂,应当从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现......

·医生和药师的处方权
      处方权包括开放和监督两方面内容。  依照《办法》的规定,处方权包括医生开具处方的权利和药学人员审核、调剂、调配处方的权利,两者缺一不可。其中,医生的开方权是第一位的,但药学人员调剂、调配处方的权利也很重要,尤其是在药品种类及功能日新月异的今天,这种专业监督对......

·取保候审条件
      人民法院、人民检察院和公安机关对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:      (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;      (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审、监视居住不致发生社会危险......

·什么是离婚时的经济帮助、适用条件和方法?
      《婚姻法》第四十二条规定:“离婚时,如一方生活困难,另一方应从其住房等个人财产中给予适当帮助。具体办法由双方协议;协议不成时,由人民法院判决。”它与离婚时共同财产的分割、离婚时尽义务较多一方的请求补偿是不相同的,在离婚时给予生活困难的一方适当的经济帮助是另一方对......

·工伤保险问题常识
      近日出台的《关于工伤保险工作中有关问题的处理意见》(北京),对工伤保险中有关问题提出具体处理意见。⊙雇主可以享受工伤保险待遇  意见规定,有雇工的个体工商户应当为雇工缴纳工伤保险费,雇主本人参加工伤保险,缴纳工伤保险费的,雇主可以享受工伤保险待遇。⊙供养亲属完......

·机动车交通事故责任强制保险责任限额
      一、被保险机动车在道路交通事故中有责任的赔偿限额为:死亡伤残赔偿限额:50000元人民币。医疗费用赔偿限额:8000元人民币。财产损失赔偿限额:2000元人民币。二、被保险机动车在道路交通事故中无责任的赔偿限额......

·提单适用的法律条款不等同于首要条款
      提单法律适用条款,既不是更不等同于首要条款。一般认为提单适用法律条款即是首要条款,大体上有四类: 1、“首要条款,指明提单受某一公约或国内法制约的条款。”。 2、“首要条款,指规定提单适用法律的条款”。 3、“法律适用条款,又称首要条款,如系国际公约缔约国......

 
南京建筑安装工程合同律师
南京律师
南京律师





南京律师微信号
最新咨询
·请问打架造成对方2级轻松判了10个月,我们怎么请看他,需要什
·楼上漏水,造成墙面地板损失。本人、物业、社区跟其,交涉无果拒
·拖欠工资,赖钱怎么办
·协议土地转让,现有一朋友于2002年欠我钱现要用他父亲的一土地抵数现在协议应该怎
·打人事件,我想咨询一下,我想咨询一下,我的一个朋友在一个商店里跟
·请问城管把怀孕两个月的孕妇打流产应该怎么处理
·十级伤残能赔偿多少钱,十级伤残能配长多少钱(威海)
·我孩子九岁,媳妇要离婚,二审时,法院能强判不?
·卖了车手续都给人家了但他不给过户了能怎么办呀
·律师你好,户口本被哥嫂扣着给我办证件,敢说说尽他们不配合,我
·小产权房,房产证名字写错,写的不是出资人的名字,现在想更正回
·给朋友咨询的,男方说协议离婚,但是又想先拿抚养费的钱,然后才
·考完试拿不到驾照怎么办,我三月份在**驾校报名学的车
·如果打官司,是不是要在外地打
·江阴市小伙翻译电影刻光盘,网上出售被判刑
·十一月十三号我早上上班踦电动车,被别克汽车撞了,住院治疗,交警责任分成汽车全责,我手指骨折,漆关节软
推荐内容