南京律师
手机版
·首页 > 法律知识 > 劳动人事 > 劳动仲裁>>最新拖欠工程款起诉状范本
最新拖欠工程款起诉状范本
南京律师网 www.njLawyer.cn [

摘要:最新拖欠工程款起诉状范本如今,伴随着建筑工程行业的发展,且因工程施工等方面的款项数额比较大,工程欠款也就比较常见。而在产生工程欠款后,当事人向法院提起诉讼的话,就需要写一份起诉状。到底这个拖欠工程款起诉状是怎么写的呢?我们带来拖欠工程款起诉状范本一份,供你参考...

  最新拖欠工程款起诉状范本

如今,伴随着建筑工程行业的发展,且因工程施工等方面的款项数额比较大,工程欠款也就比较常见。而在产生工程欠款后,当事人向法院提起诉讼的话,就需要写一份起诉状。到底这个拖欠工程款起诉状是怎么写的呢?我们带来拖欠工程款起诉状范本一份,供你参考。


最新拖欠工程款起诉状范本

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:169. 5万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了 25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 ______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共242006.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

附:

1、本状副本1份;

2、书证28件。

生活中,工程欠款所涉及到的法律问题是比较复杂的,对工程欠款的追讨不像一般的个人欠款追讨那样简单。因此,我们建议在遇到类似纠纷的时候,最好咨询一下专业的律师,让律师通过法律途径来帮助你追讨工程款。


最新拖欠工程款起诉状范本

<<事发地*
<<手机号*


■ 法律问答
·装修公司员工失职忘关水龙头,导致楼房2部电梯受损 ,维修费。
·老板欠钱拖着不还,我是一名土建技术员
·打架过程中被打者误*打他的人怎么判刑
·老房子翻修没批原土地证房和房产证有效吗?
·签定的房屋买卖合同和委托公证书。我能否取消公证书,签定的房屋买卖合同是否存在欺炸
·有一男(8)岁一女(12)岁两个孩子,男方女朋友打电话找我,
·拆迁补偿是否合理
·请求:1单位违法劳动法第九条规定,收取员工2万元安全互助金
·我公司位于四川省成都市,现丢失商业承兑汇票两张,出票地为新疆
·离婚协议,去年我跟我老公五一结婚
·我要提交离婚诉讼!我是原告!我人在江西!可以通过快递寄去湖南
·您好,我在宜都有个刑事案件,要向法院申请执行,请问你那需要多
·平凉崆峒看守所电话是什么,我想打款
·官司输了,要赔偿,我没有钱,就一套房,会不会拍卖,会
·你好我家孩子玩游戏把我卡里钱玩了25万元我怎么才能把钱要回
·我有一叔叔,终身没有结婚,没有子女,而且是个聋哑人,奶奶一生

■ 相关内容
·如果签订了劳动合同可以辞职吗
      如今又到年末,很多人会考虑在春节过后换一家别的公司工作。如果你的合同到期了还好说,但是如果没到期就像辞职,那么签订了劳动合同可以辞职吗?关于这一个问题我们在接下来的文章内容中做了详细的解释说明,希望对您有所帮助。建立劳动关系后,员工要跟公司签订劳动合同,并且......


·眼睛工伤鉴定标准有哪些?
      根据劳动者不同的职业,社会都为其提供了劳动能力鉴定标准。在工作中,难免有一些劳动者因为其工作原因,导致身体不适以至于影响自己的劳动能力,这就对我们的经济来源造成了损失,尤其是对于我们最脆弱的眼睛,如果眼睛受了伤就很难痊愈了,那么接下来我们就来看一下眼睛工伤鉴定......


·劳动者工伤鉴定后要多久才能拿到赔偿金?
      劳动者在申请了工伤鉴定之后一般我们都会在规定的时间内拿到认定书,在拿到认定书之后我们就可以向用人单位申请赔偿金了,劳动者工伤鉴定后要多久才能拿到赔偿金呢,具体还是要看用人单位的审核进度以及发放时间,不能太确定一个时间工伤伤残鉴定结果一般是自申请劳动能力鉴定材......


·工程的建设在日常生活中十分常见,我们知道,一项工程完工之后是
      工程的建设在日常生活中十分常见,我们知道,一项工程完工之后是需要投入使用的,在使用过程中,一旦该工程发生质量问题,将会引发一系列的损失,因此,在工程建设完成之后会需要有一定的保修期,在保修期内工程发生质量问题,施工单位应负责维修。那建设工程质量保修条例的内容是......


·夫妻假离婚是否具有法律效力
      在我国法律上并不存在假离婚的情况,只要夫妻按照规定办理了离婚手续的,即使当事人本意并不是要真正的离婚,但从法律层面上来看也是真离婚。那实践中要是夫妻假离婚是否具有法律效力呢?若你不是很清楚的话,请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、夫妻假离婚是否具有法律效力对......

·一般新房土地使用年限是多久?
      一般新房土地使用年限是多久?为了更加公平的分配土地资源,国家规定了我国公民只能享有土地的使用权,这进而影响到我们对所购买的房子也只拥有居住权,而房子所在的土地并不属于购房者。因此消费者在购房时也要注意开发商的土地的使用权期限,那一般新房土地使用年限是多久?下面就......

·三级医疗事故判定标准是怎么规定
      三级医疗事故判定标准是怎么规定的一般像医疗事故,交通事故或者工伤等这些意外情况,给当事人造成人身伤害的话,都涉及到大量的赔偿金的问题。但是具体应该支付多少的赔偿款项,这都有着明确的法律规定,我们就拿医疗事故来说,发生医疗事故以后,医疗事故的鉴定报告单非常重要......

·孕期可以被解除合同吗
      怀孕本是一件幸福的事情,然而对于在职女性来说,却没那么简单和轻松。她得协调好家庭和工作的关系,更要警惕丧失人文关怀的单位找借口解雇自己那么。那么在孕期可以被解除合同吗?我们马上为你做详细解答。一、孕期可以被解除合同吗1、《中华人民共和国妇女权益保障法》第二十......

·专利中行政复议的程序是怎么规定
      专利中行政复议的程序是怎么规定的我国设立的知识产权局,就是为了处理我国公民申请专利时后的一切事宜,国家知识产权可以对申请注册的专利作出符合国家规定的行政决议。同时对于我国公民来说,可以参照我国的行政复议法,对国家知识产权的相关工作人员的行政行为进行监督。如果......

·打离婚官司的诉讼技巧有哪些
      起诉离婚说白了也就是打离婚官司,这一般都是因为夫妻在离婚方面产生了争议,在无法协议离婚的情况下,就只能通过这样的方式离婚。而打离婚官司也会涉及到一些技巧,这对自己争取更多利益有所帮助。那到底打离婚官司的诉讼技巧有哪些呢?我们一起在下文中进行了解。一、打离婚官司......

·常州劳动仲裁程序有哪些
      常州劳动仲裁程序有哪些?具体步骤有哪些?现在的社会,劳动纠纷愈来愈多,但是很多劳动者却不晓得如何维护自己的权利免受侵害。当出现劳动争议时,劳动者可以去劳动争议仲裁委员会申请仲裁,就可以减少不少麻烦。以常州为例,我们整理了有关常州劳动仲裁程序,详细请阅读下文。......

·入室盗窃和入室抢劫的区别是什么?量刑标准是什么?
      我们生活当中的不可避免的会发生不安全事件,其中,入室盗窃和入室抢劫事发生率较高的两种刑事案件。那么,入室盗窃和入室抢劫的区别呢?他们是如何定义的呢?入室盗窃和入室抢劫的量刑标准又是什么呢?下面就请跟随的我们一起去看一看吧!一入室盗窃和入室抢劫的区别是什么入室盗......

·职工出差途中突发疾病死亡的,是否应认定为工伤?
      职工上班途中突发疾病死亡,而非受到”非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害”,故不符合《工伤保险条例》第十四条的规定。该条例第十五条规定:”职工有下列情形之一的,视同工伤:(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救......

·受贿一般会被判刑吗 受贿10万元怎么判刑
      受贿行为不仅会损害国家公务人员的廉洁性,同时还会给国家、集体利益造成重大的损害。而我国《刑法》中也是将受贿行为规定为犯罪的,那实践中,受贿一般会被判刑吗?我们一起通过下文进行具体了解。一、受贿一般会被判刑吗涉嫌受贿是否会被判刑要看是否构成受贿罪。可以从以......

 
南京劳动仲裁律师
南京律师
南京律师





南京律师微信号
最新咨询
·装修公司员工失职忘关水龙头,导致楼房2部电梯受损 ,维修费。
·老板欠钱拖着不还,我是一名土建技术员
·打架过程中被打者误*打他的人怎么判刑
·老房子翻修没批原土地证房和房产证有效吗?
·签定的房屋买卖合同和委托公证书。我能否取消公证书,签定的房屋买卖合同是否存在欺炸
·有一男(8)岁一女(12)岁两个孩子,男方女朋友打电话找我,
·拆迁补偿是否合理
·请求:1单位违法劳动法第九条规定,收取员工2万元安全互助金
·我公司位于四川省成都市,现丢失商业承兑汇票两张,出票地为新疆
·离婚协议,去年我跟我老公五一结婚
·我要提交离婚诉讼!我是原告!我人在江西!可以通过快递寄去湖南
·您好,我在宜都有个刑事案件,要向法院申请执行,请问你那需要多
·平凉崆峒看守所电话是什么,我想打款
·官司输了,要赔偿,我没有钱,就一套房,会不会拍卖,会
·你好我家孩子玩游戏把我卡里钱玩了25万元我怎么才能把钱要回
·我有一叔叔,终身没有结婚,没有子女,而且是个聋哑人,奶奶一生
推荐内容