摘要：如何拟定建筑工程人工费承包合同建筑工程人工费承包合同甲方：乙方：甲乙双方根据国家建筑工程有关法律法规，安全生产、文明施工，明确双方责权利等事项进行协商，并按照公平平等，互惠互利的原则，结合工程实际情况，境有好协商达成以下人工承包合同条款。第一条工程概...

  如何拟定建筑工程人工费承包合同

建筑工程人工费承包合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据国家建筑工程有关法律法规，安全生产、文明施工，明确双方责权利等事项进行协商，并按照公平平等，互惠互利的原则，结合工程实际情况，境有好协商达成以下人工承包合同条款。

第一条 工程概况

1、工程名称：长庆油田靖边气田第四天然气净化工程

2、工程地点：陕西省志丹县

3、工程内容：木工 混凝土工(包括楼木工支模板、混凝土浇筑。门窗及过洞梁除外)

4、承包范围：人工费

5、开工日期：2012年9月23日

6、竣工日期：2012年10月31日(若遇到天气或不可抗力因素影响工期可顺延)

第二条 工程名称、数量及人工费承包价格：

1、长庆油田靖边气田第四净化厂中控楼。食堂、木工、混凝土工人工费。

2、数量按实际设计图纸及实际施工工程核算。

3、木工人工费价格为展开面积(即沾灰面积)每平米元。

4、以上承包费用包括设计图纸内及甲方要求的缩影的工作内容及厂内材料装卸倒运、现场清理以及零星工作。

第三条 工程质量及验收

1、按工程设计文件，施工图说明书，国家颁发的《工程施工及验收规范》，《建筑安装质量检验评定标准》，《石油工程建设质量验收评定标准》，《关于基本建筑项目竣工验收的暂行规定》及其它相关规范进行施工和验收。

2、隐蔽工程在隐蔽前，乙方将验收内容，时间、地点和甲方及时联系，甲方通知建筑单位代表及监理工程师到场验收，验收合格，建筑单位代表及监理工程师在验收记录签字后，乙方方可继续施工，验收不合格，乙方在监理工程师限定时间内整改后重新验收。

3、无论甲方代表及监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期：检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予以顺延。

4、工程质量必须符合国家建筑工程施工规范和标准及长庆油田地面工程建设验收标准，所有工程严格按照设计图纸要求施工，工程质量全部达到合格。

第四条 安全责任

1、甲方负责对乙方员工进行安全教育培训，加强安全管理，增强安全意识。

2、甲方必须按照公司制定的安全管理制度，对待种作业人员的证件、上岗证及技术登记证必须进行严格审查，真正达到特种人员必须持证上岗。

3、乙方必须按照甲方安全生产章程及管理制度执行，年度安全事故考核为零。

4、乙方必须按照甲方确定的安全管理制度规范操作，否则按制度规定追究其相关责任人的责任，并重罚。

5、乙方在工作期间山于违章操作、渎职等给甲乙双方曹诚经济损失、人身意外伤害的山乙方负全部责任，甲方概不负责。

6、乙方工程开工时施工队人员必须购买社会劳动保险和人身意外伤害险，若乙方在开工前不购买，甲方可强制性代购买，费用从乙方工程款中扣回。

第五条 甲方权利与义务

1、乙方如果不按建筑工程施工图纸设计及验收规范和图纸设计要求施工，监理单位和建设单位技术人员及甲方现场技术人员提出问题未得到及时改正或拒不接受的，甲方有权利要求停工。情节严重或已造成不良后果的，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的相应责任。

2、甲方负责办理该项工程开工的各项手续。

3、甲方负责组织建设单位技术人员和监理单位人员向乙方现场技术交底。

规范的合同样式有利于维护合同双方的利益，保障合同的顺利履行。以上就是一份规范的建筑工程人工费承包合同，主要有五项内容构成，主要规定了工程的基本情况、质量和验收标准以及甲乙双方的责任、权利和义务。希望它能够增进您对建筑工程人工费承包合同的了解。

■ 法律问答

·我从网贷贷款，需要开存管账户授权，授权金额是150万元。授权十是什么意思？
·申请廉租房,我是单亲家庭
·交通事故协议对方全赔后不愿支付怎么起诉
·单方面解除合同,请问交社保的公司和签劳动合同公司必须是一家公司吗?如果不是劳动者
·买房付了首付，没办房贷，现在房地产要退我钱，他有权退我钱吗，我们没签任何合同
·我在xx分期了个手机5200还了还剩2500现在逾期90天xx打电话过4要上门催
·17岁少年故意*人罪严重吗？
·成立性骚扰具备那几个条件？
·我在上海松江法院从2015执行终结找不人和地址，我多次咨询律
·两个小学生发生矛盾，请问学校怎样处分该学
·你好；我养了15只和尚鸟被警方拘留，怎么办，该不该判刑？
·我是他女朋友，我男朋友因为打架都进去了，我能去看他嘛
·我是在读大学生，女孩子但是名字太男性化，请问可以改名字吗
·我在2008年2月17号借给我姑父20万（全部是现金，说好的
·劳动仲裁要求单位补给欠我的3年多的社会保险和加班
·义务工身亡责任在何方,生产队筹资筹劳修路

■ 相关内容

·试用期需要签劳动合同么
      多数劳动者认为在试用期间的，自己尚不算是单位的正式员工，因此一般是在转正之后，才需要与单位签订书面的劳动合同。那从我国法律上面分析，试用期是否需要签劳动合同呢？接下来，我们为您做详细解答。一、试用期是否需要签劳动合同按照法律规定，即使是试用期，也应当签订劳......

·工程质量保证金的最新规定是怎样的
      工程质量保证金的最新规定是怎样的建设工程质量保证金管理办法第一条　为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规......

·工程质量有哪些
      工程质量有哪些风险点？一项工程完工之后，工程质量的好坏会对工程使用过程中是否安全、耐用产生很大的影响。无论是设计、施工还是验收过程，都存在着发生工程质量问题的风险。那么，工程质量有哪些风险点?如何对工程质量风险进行管理?我们将针对以上问题为您进行详细说明。......

·劳动合同法离职赔偿有哪些规定
      劳动者都知道要与用人单位签订劳动合同，如果用人单位违反合同规定或者单方解除劳动合同，劳动者是可以要求用人单位做出经济赔偿的，那么劳动合同法离职赔偿有哪些规定呢，为你解答。一、劳动者主动离职的赔偿你只要能举证下述的其中一条，在你提出离职时，企业将按你在企业工......

·房子如何补土地使用证？
      房子如何补土地使用证？有一个稳定的家和房子，是给忙碌的人们一个温暖的港湾和依靠。房价居高不下，对于大部分家庭来说非常困难，一套房子可以说是倾其所有，如果房子没有土地使用证，那么房子就不是自己的。所以就存在一个问题，商品房如何补土地使用证，下面我们一起来看一下一......

·房屋转租需要注意的事项是什么
      进行房屋转租活动的，一般都是指承租人在租房期限内，将自己对出租房的使用权，转租给其他人进行使用的行为。而在这个过程中也是有一些需要注意的事项，那到底房屋转租需要注意的事项是什么？我们一起在下文中进行具体了解。一、房屋转租需要注意的事项是什么由于法律关系变得......

·外商投资企业申请注销登记
      外商投资企业申请注销登记应提交下列文件、证件：（1）董事长签署的注销登记申请书；（2）法律、法规规定必须经原审批机关批准的，应提交原审批机关的批准文件。（3）董事会的决议；（4）清理债权债务完结的报告或者清算组织清理债权债务的文件；（5）税务机关、海关出具的完税证明......

·单位与劳动者之间没有签合同被辞退怎么补偿？
      根据《劳动合同法》中的规定，用人单位在与劳动者建立了用工关系之后的一个月内就需要与劳动者签订书面的劳动合同。但现实中却经常出现单位为逃避责任而不签合同的情况，那此时没有签合同被辞退怎么补偿呢?我们整理了相关资料，马上在下文中为你做详细解答。一、没有签合同被辞退......

·企业不能终止劳动合同的情形有哪些
      企业要想终止劳动合同的，要么是满足了法律规定的情形，要么是符合当事人之前约定的情形，当然在一些情形企业也是不能终止劳动合同的。那究竟企业不能终止劳动合同的情形有哪些？我们将在下文中为您做详细介绍。一、企业不能终止劳动合同的情形有哪些劳动部《关于贯彻执行〈劳动......

·工程投标保证金的形式有哪些
      工程投标保证金的形式有哪些？一、投标保证金的形式1、现金对于数额较小的投标保证金而言，采用现金方式提交是一个不错的选择。但对于数额较大(如万元以上)采用现金方式提交就不太合适了。2、银行汇票银行汇票是汇票的一种，是一种汇款凭证，由银行开出，交由汇款人转交......

·取保候审有没有案底
      取保候审有没有案底一、取保候审有没有案底取保候审本身不会留下案底，但是判决会留下案底的。同时，即使没有判决被拘留就有拘留证明和释放证明，同样会记入档案里。二、取保候审的期限是多久取保候审是我国刑事诉讼中的一种强制措施，人民法院、检察院、公安机关都有权作出《取保......

·怎么申请借据的司法鉴定？
      生活中，无论是向他人借钱还是借钱给他人，都需要写一份借据，借据上面写清楚双方当事人、借钱的数额、时间等等，这样以后方便还钱或者是要债，但是即使有了借据，也难免有人为了逃避责任，在借据上面做手脚，篡改数据，如果发生这种情况，只能做借据的司法鉴定了，通过借据的司法......

·新婚姻法的新规定有哪些
      随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。《民法典》的新规定第一千零七十六条??夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商......

·九江农村房屋拆迁补偿安置标准是什么？
      九江农村房屋拆迁补偿安置标准是什么？江西省九江市在扩大城市规模过程中，难免会对一些农村进行拆迁重建，对村民来说，遇到拆迁可以说是一件大事。在政府拆迁过程中，被拆迁方如果不了解相关政策，不知道拆迁补偿标准，那么在自身权益受到伤害时也得不到有效的维护。九江农村房屋......