摘要：《民法典》建筑工程施工合同有哪些相关法律条款?《民法典》建筑工程施工合同有哪些相关法律条款第十八章??建设工程合同第七百八十八条??建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条??建设工程...

  《民法典》建筑工程施工合同有哪些相关法律条款

?《民法典》建筑工程施工合同有哪些相关法律条款


第十八章??建设工程合同

第七百八十八条??建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百八十九条??建设工程合同应当采用书面形式。

第七百九十条??建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第七百九十一条??发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

第七百九十二条??国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

第七百九十三条??建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;

(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

第七百九十四条??勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第七百九十五条??施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

第七百九十六条??建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第七百九十七条??发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

第七百九十八条??隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第七百九十九条??建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第八百条??勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百零一条??因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第八百零二条??因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

第八百零三条??发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条??因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条??因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第八百零六条??承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。

第八百零七条??发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

第八百零八条??本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。

对于《民法典》建筑工程施工合同所有的内容都为您介绍了，《民法典》中对于建筑施工合同有很多明确的规定，比如工程竣工验收的情况以及工程质量不符合质量要求标准的情况的处理，这些都在合同法中有规定，如果想要了解更多与之相关的内容，可以到网找律师进行咨询。

■ 法律问答

·我叫何xx，女，36岁。住河南省漯河市源汇区三里桥村，是20
·摩托车撞上我停着的装载机后面
·刘律师您好，想请教下婚姻问题，如果对方曾经出轨为离婚，但现在
·交通事故咨询，准备请律师，
·沙发布布料订购
·咨询我爸的退休金和廉租房低保
·关于社保的问题
·马某，户口在射洪以谈恋*为由共计骗我六万多，已经六年了，一再
·她说要拿我的隐私威协我。。这咋办
·如果去法院告的话 需要注意些什么吗？
·这离婚可以撤销吗？,我姐精神有点不正常
·追讨债务，有借条，有分期还款日期，但借款人经营的企业在别人名
·我爸在外地打工老板拖欠工资一了，给那里的人打电话没人接，工资也不给，应该找哪个劳动局
·南京市龙凤花园小区物业赖着两年多不走,法院判决立即撤离
·和村里农民回迁房面积一样吗
·我首付后要到银行贷款，银行说流水不够，不能货，开发商能退首付和押金款san

■ 相关内容

·工伤认定可以委托律师吗
      一、工伤认定可以委托律师吗?工伤认定一般来说流程较为简单，不需要委托律师处理。不过法律并没有禁止工伤认定委托律师办理，因此可以委托律师。不过伤残鉴定还是需要本人过去才能鉴定的。二、相关法律规定《工伤保险条例》第十八条提出工伤认定申请应当提交下列材料：(......

·员工不加班单位可以扣工资吗
      现实生活中，很多单位都会安排员工在休息修建的时间内加班，虽然大多时候员工都是会听从单位安排，但也有员工拒绝加班的时候。而在这种情况下有的单位会克扣员工的工资。不过，从法律的角度来讲，员工不加班单位可以扣工资吗？我们马上为你解答这个问题。一、员工不加班单位可以......

·朝阳工伤认定复议一般结果会是什么
      在工作中我们有时候会受到伤害，那么这种情况下，我们可以到相关具备资格的医院去进行工伤鉴定。医院会根据你的实际情况作出评定书。那么你只要拿着这个判订书去找公司进行赔偿就好。但是公司申请复议怎么办呢？就以朝阳工伤认定复议为例了解一下。一般情况下工伤认定决定书上的诊......

·职工被开除法律援助应该如何申请？
      职工被开除法律援助应该如何申请？一、职工被开除法律援助应该如何申请？法律援助劳动纠纷，你可以提交相关劳动争议案件的相关证据去当地的法律援助中心进行申请，如果符合条件的，法律援助中心一般会在5日之内做出是否给予法律援助，如果需要补充资料，工作人员会通知受援人的......

·债务人已注销 债权人挂账
      债务人已注销债权人挂账一、什么是挂账1、确认某会计要素、会计科目的意思。比如，“挂应付账款”，这里就是指确认为应付账款的意思，也就是，增加了应付账款。又如，“挂管理费用”，指确认为管理费用，即将费用计入管理费用中，从而增加了管理费用。2、应确认而不确认的意思......

·丈夫是军人怎么离婚,离婚的程序是怎样的?
      由于军人职位的特殊性，因此我国法律对军人的婚姻是做了特别的保护的，如果军人的配偶想要和军人离婚，是必须经过军人本身的同意才行。那么，当丈夫是军人时，到底该怎么离婚了?我们下文做了详细介绍，请阅读下文。一、丈夫是军人，怎么离婚与现役军人离婚的条件是——必须经军......

·债权未到期,是否可以主张对方归还全部欠款？
      在履行了1个月的还款义务后便不再履行该还款协议，虽经多次催告，亦拒绝履行约定的义务，其行为已经严重违反了双方的还款约定。可以依法可以要求刘X喜立即返还全部欠款。1、我国《合同法》第一百零八条规定“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方......

·公司注册信息变更需要什么流程
      公司注册信息变更需要什么流程一、第一步先办理营业执照变更;1、到新地址所在地工商部门办理“移送企业登记档案通知函”，办理时需要提交的资料：(1)法定代表人签署的《公司变更登记申请书》;(2)《企业(公司)申请登记委托书》;(3)股东会决议;(4)由股东盖章或签字(自然人......

·债权人的代位权的行使
      债权人的代位权的行使主体是债权人，债务人的各个债权人在符合法律规定的条件下均可以行使代位权。当然，如果一个债权人已就某项债权行使了代位权，其他债权人就不得就该项权利再行使代位权。债权人应以自己的名义行使代位权，并须尽到善良管理人的注意。如违反该项义务给债务人......

·最高人民法院《关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民事案件标准的通知》法发[2019]14号
      各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:为适应新时代审判工作发展要求，合理定位四级法院民事审判职能，促进矛盾纠纷化解重心下移，现就调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民事案件标准问题，通知如下:......

·新职工办入职需要哪些材料
      现在大量的毕业生从各大院校涌向招聘市场寻找心仪的工作。在求职面试成功之后，企业就会通知求职者办理入职手续，办理入职手续时，毕业生要准备好企业规定的各种材料。那么，新职工办入职需要哪些材料？下面，就让我们带领您了解下具体的内容吧。一、公司入职需要什么资料?1、......

·（现汇）外贸合同书（三）
      合同号＿＿　　甲方：……公司（以下简称供方），由……代表。　　乙方：……公司（以下简称购方），由……代表。　　　　目　次　　　　第一条　合同标的　　第二条　技术资料　　第三条　供货条件－－包装和标记　　第四条　设备质量　　第五条　合同价格和支付条件　　第六条　......

·国际贸易三方合同样本是怎样的,注意事项有哪些
      国际贸易三方合同样本是怎样的,注意事项有哪些一、国际贸易三方合同样本国际贸易三方合同甲方：地址：法定代表人：电话：乙方：(工厂)地址：法定代表人：电话：丙方：(外商)地址：授权代表：电话：鉴于：1、乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本......

·故意放火定什么罪,故意放火会被判多少年
      放火是古今中外较为常见的严重刑事犯罪之一。在中国，以法治火古已有之。我国商代法律已经开始规定用刑罚手段管理放火行为；由于放火罪的社会危害较大，世界各国的刑法都对放火罪的罪名作了具体的规定。那么，我国现行刑法规定故意放火定什么罪？看看下文就知道了。一、故意放火......