摘要：垫资建筑工程合同怎么写？有哪些内容？垫资建筑工程合同甲方：(以下简称甲方)　　乙方：(以下简称乙方)　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订...

  垫资建筑工程合同怎么写？有哪些内容？

垫资建筑工程合同

甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约 平方米( 栋楼)。

　　四、进场时间：定于 年 月底前(以进场通知书为准)。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算;

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

　　十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金??? 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　地址：

　　地址：

　　日期：

由此可见，小小的垫资建筑工程合同却不容忽视。一份垫资建筑工程合同，真可谓是“麻雀虽小，五脏俱全”。在合同中，不仅规定了工程的具体情况和付款方式，也明确规定了甲、乙双方的责任和义务。只有这样，才能保证建筑工程的有效顺利进行，也有利于保证垫资建筑工程合同的顺利履行。

■ 法律问答

·请问民工的工钱要找那个部门
·我是开食杂店的。一个酒店。跟我买东西。欠我18000多。现在
·拆迁房还没有拿到，奶奶写遗注，给孙子，有没有法律效应？
·哦，我是一名绿色新能源货运司机，注册了货拉拉这个平台，当时的
·工资被扣,我是6月11号去公司的
·农民虚报拆迁面积骗取国家资金
·你好！ 我在一家舞蹈室办了全能教练班（终身），学费1
·我出来后银行卡被冻结了法院执行原因罚金没交但我交了但是
·你好，我是安徽人，在上海工作017月公司减员，协商赔偿后，我的
·狗咬伤人，事后赔偿问题,我妈妈被小区里别人家的藏獒给咬了全身六七处伤口衣服都撕烂
·我家儿子现在羁押在封丘看守所
·有借条，就是说没钱还，中间协商一次说春节前还一半，春节也没有
·离婚后不拿离婚证可以登记结婚吗
·hithere,iwanttosubscribe
·如何要回被恶意骗走的二十二年的付出？
·为什么在成都看守关押一年没有信了。

■ 相关内容

·新员工企业入职需要什么材料？
      您在出门找工作的时候都会带一份简历，因为人事部在招人的时候会先看简历，从简历上判断出应聘者的基本能力。但是如果是在入职阶段，只携带一份简历是往往不够的。企业入职需要注意的事项有很多，其中一项就是要准备充足的证明材料，包括简历。所以，除了您熟知的简历、身份证之外......

·哪些情况下单位可以开除员工
      单位若想开除员工的话，其实也就是与员工之间解除劳动关系，但出于对员工利益的保护，避免单位随意开除员工，我国相关法律中也是对单位开除做出了情形规定的，只有在符合规定情形下单位才能开除。那具体而言哪些情况下单位可以开除员工呢？我们马上为你做详细解答。一、哪些情况......

·工伤三级解除劳动关系能获得赔偿吗？
      若工伤员工主动要求解除劳动关系的，根据劳动法，单位应当支付经济补偿金，并根据伤残等级支付补助金。经济补偿金和一次性伤残就业补助金分别根据过去的事实劳动行为持续时间和到退休前为止的年限计算的，故不属于重复项目。以下是工伤三级解除劳动关系获赔相关信息汇总：一、劳......

·工厂倒闭员工工资怎么办
      工厂倒闭员工工资怎么办一、工厂倒闭后职工的权益工厂倒闭工厂应当支付的职工补偿除了拖欠的职工工资，还有职工的工资和医疗、伤残补助、抚费用，应当划入职工个人帐户的基本养老保险，医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金。《企业破产法》第48条：债......

·故意杀人要判几年？怎么量刑的？
      故意杀人是您比较常见也比较关注的重大犯罪，同时也是国家严厉打击的社会危险性较大的犯罪。那么和古代的“杀人偿命”“一命换一命”的观念相比，当今的打击犯罪方式的观念已经改变，杀人也不一定会判死刑。那么，如果不判死刑，故意杀人要判几年?一、故意杀人的法律规定《刑法......

·著作权使用许可与著作权转让的区别
      著作权可以继承、赠与，非著作权人除了可以通过著作权的继承和赠与取得著作权外，还可以通过著作权的使用许可和著作权的转让取得著作权。非著作权人通过著作权的使用许可和著作权的转让取得的著作权是有其本质区别的。一、著作权的许可使用，非著作权人取得的仅仅是作品的使用权......

·动植物检疫徇私舞弊罪
      一、概念及其构成动植物检疫徇私舞弊罪，是指动植物检疫机关的检疫人员徇私舞弊，伪造检疫结果的行为。（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家动植物检疫机关的正常活动。徇私舞弊行为使国家动植物检疫法律、法规的顺利实施受到严重干扰，损害了国家动植物检疫机关的威信，影响国家......

·有罪证据与无罪证据怎样区分
      有罪证据与无罪证据怎样区分刑事诉讼中，一般是由公安机关来立案侦查，自然证据的收集工作也主要是由公安机关来执行。而此时不能说只是收集证明嫌疑人有罪的证据，无罪的证件也是要收集的，这样才能在一定程度上避免出现冤假错案。那通常有罪证据与无罪证据如何区分呢?我们一起在下......

·诈骗罪单位犯罪是怎么规定的
      在我国的刑法当中，基本上对所有的违法犯罪的活动都规定的有犯罪主体。对诈骗罪也是如此，一般诈骗罪的犯罪主体主要是普通公民，18周岁以上的自然人都可以成为诈骗罪的犯罪主体，有些时候犯罪嫌疑人可能是以单位的名义进行的，但是具体并不按照单位犯罪的法条来处罚。下面我们为您......

·合同权利转让有什么效力
      合同权利转让有什么效力一、合同权利转让有什么效力1、转让合同权利的内部效力(1)合同权利由让与人转让给受让人。如果是全部转让，则受让人取代原债权人的地位而享有合同权利，让与人脱离原合同关系。如果是部分转让，则受让人加入合同关系，成为与原债权人共享合同权利的新......

·取保候审程序怎么走
      取保候审程序怎么走取保候审程序：1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。2、取保候审的决定。根据法律规定，公、检、......

·企业克扣工资处罚规定是怎样的
      如今，身边有很多的同事或者朋友都曾经遭遇过被企业克扣工资的情形，在这样的情况下，相信没有任何人愿意默默承受。那么企业克扣工资处罚规定是怎样的呢?下面的我们就给您介绍相关内容，希望能帮助到您。一、企业克扣工资处罚规定是怎样的《违反〈中华人民共和国劳动法〉行政处......

·记名提单是否可以可转让？
      《海商法》仅规定记名提单不得转让。但到底是指绝对不得转让，还是提单记名人得背书转让，或是提单记名人得按民法债权转让方式转让并不明确。由此引发了我国学界一种流传甚广的说法：记名收货人可以背书转让提单。从各国法律上看，记名提单是否可以背书转让，有两种方式，一是明......

·孩子抚养权争夺中离婚男方抚养孩子怎么办？
      在现实生活中，我们常常会遇到男方因为各种原因，离婚时争夺孩子抚养权的案例发生。在孩子抚养权的分配中，我国法律进行了明确的规定。但是，有些人需要迫切的了解相关内容。那孩子抚养权争夺中离婚男方抚养孩子怎么办?下文将会详细解答。什么是孩子抚养权?抚养权是指父母对其......