摘要：青岛市建筑工程施工合同范本青岛市建筑工程施工合同发包人(全称)：_________承包人(全称)：_________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订...

  青岛市建筑工程施工合同范本

青岛市建筑工程施工合同

发包人(全称)：_________ 承包人(全称)：_________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

工程规模及结构特征：_________

工程承包范围：_________

工程立项批准文号：_________

资金来源：_________

二、合同工期

开工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期总日历天数_________天。

三、质量标准

工程质量标准：_________

四、合同价款

币种：_________

合同总价(大写)：_________元(小写)￥：_________元

综合单价或费率：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书;

2、中标通知书(适用招投标工程);

3、投标文件(适用招投标工程);

4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);

5、本合同专用条款和补充条款;

6、本合同通用条款;

7、标准、规范及有关技术文件;

8、图纸;

9、工程量清单;

10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;

11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;

12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

六、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：_________年_________月_________日

订立地点：_________

发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。

发包人(公章)：_________ 承包人(公章)：_________

住所：_________ 住所：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

委托代理人：_________ 委托代理人：_________

电话：_________ 电话：_________

传真：_________ 传真：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

账号：_________ 账号：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

综上所述，青岛市建筑工程施工合同，主要是双方进行承诺，即承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务

■ 法律问答

·杨律师：你好！请问没有打欠条仅凭送货单和微信证明能讨回货款吗
·做蓄电池是特殊工种吗,我在莱州市电线厂从事铅酸蓄作10年
·，请问一下，我想我家有一个案子想教给你怎么联系你？
·了解拘留人员被拘留海阳市看守所二十天了，还没消息呢
·我是信息部，有个司机在我们货站定了车货，800公里跑了3天，
·你好，我今日收到贷款违约事宜函告，说我在借呗，花呗签订了一份
·请问有敢接行政案件的律师吗？
·合同已经到期，但在医疗期内。公司自动续延至到医疗期满，在此期间如果怀孕公司需要续
·设计费退还问题,具体是让设计公司帮我们设计一款礼盒
·未婚生子。遭抛弃。男方躲避抚养小孩的责任！
·天等县看守所公职人员欠钱不还，请问走什么法律途径
·咨询,您好有一事咨询本人在桥头临时雇了一个工人没到半个小时他自己从房上掉了下来腰
·收到律师函没有日期，具有法律效益吗？
·离婚，感情破裂，起诉离婚
·公安机关不作为，向省公安厅反映还是一样我该如何办
·交通事故,下班途中出车祸

■ 相关内容

·工厂倒闭工资要扣多少钱
      工厂倒闭工资要扣多少钱1、工人工资与破产清偿根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十三条规定，破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：(1)破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保......

·辞退福利属于应付职工薪酬核算的内容吗？
      辞职、跳槽，这是许多工作者都发生过得是，为的是更好的发展或获取更大的利益。而辞退则不同，主动权不在自己手上而在用人单位手中，当被辞退时除了有不满，还应该注意保护自身的合法权益，不辞退福利的获取。那么辞退福利属于应付职工薪酬核算的内容吗?下面就由我们为您详细介绍一......

·劳动关系可以怎样证明
      在发生劳动纠纷后，如果劳动者不能与用人单位协商解决，而是要申请劳动仲裁时，就要对相关的事实进行举证，其中就包括对劳动关系存在的证明，具体来讲，劳动关系可以怎样证明呢？我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、劳动关系可以怎样证明在劳动争议案件中，劳动者首......

·建筑工程施工文件管理规范 建筑工程施工过程复杂，在施工之前
      建筑工程施工文件管理规范建筑工程施工过程复杂，在施工之前、施工中以及施工后所涉及的资料较多，如果不合理管理，不仅会影响施工的进度，而且可能给施工方造成麻烦。建筑工程施工文件管理规范作为建筑行业的标准得到广泛的运用。今天我们将为您作答。建筑工程施工文件管理规......

·离婚索要损害赔偿的条件有哪些
      在很多夫妻都因为婚外情离婚，在这些离婚案件中，无过错方也以对方有婚外情为由，提出了损害赔偿请求。但是很多时候，法院都没有支持请求人的请求。这是因为您对离婚索要损害赔偿的条件还不是很清楚。那么，请求离婚损害赔偿的条件到底有哪些呢？我们一起在下文中进行了解。一、......

·火车票退票后多久能到账？
      火车票退票后多久能到账？现如今大多数人们选择的出行方式是火车，有时由于行程的变化需要退票，退票就会涉及到手续费，很多人在退票之后不知道自己买票的钱什么时候才会到账?下面由我们为您介绍一下火车票退票后多久能到账以及火车票退票的一些新规定。网上火车票退票退款分两种情......

·收入对争取抚养权有影响吗
      不少离婚夫妻在孩子抚养权的问题上分歧都比较大，这时双方都想要抚养权，而孩子只有一个。那么该如何来争夺抚养权呢?收入对争取抚养权有影响吗?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、收入对争取抚养权有影响吗有证据证明能为子女提供更好的学习生活条件的一方，更......

·在生活中，人们的生活水平也在不断提高，汽车也越来越普及，交通
      在生活中，人们的生活水平也在不断提高，汽车也越来越普及，交通事故也不断出现，假如出现交通事故就需要通过司法机关进行处理，假如出现人员伤亡就需要通过检察院提起民事诉讼。下面我们帮您整理了一下有关交通事故开庭没处理的小知识。一、交通事故法院开庭可以不去吗如果司......

·建筑工程质量评定要求有哪些
      建筑工程质量评定要求有哪些？在生活中的各个方面都要求质量过关，尤其是建筑和食品更是要求严格，食品质量出现问题可能会食物中毒危及人的生命，建筑也不例外，建筑上质量出现问题同样可能会危及人的生命安全，所以建筑工程质量评定要求严格，下面我们就为您简单讲一些建筑工程......

·违反劳动合同时的双方责任有哪些？
      劳动者在与用人单位发生劳动事实关系之后，或者之前，通常会签订劳动合同，劳动合同一般是证明劳动者在用人单位工作的证明，但是就算签订了劳动合同，也经常会发生双方或者一方违反劳动合同的情况，通常一般来说，合同中会规定违约责任，但有些情况难免包含进去，所以到底应该如何......

·医疗事故鉴定分类是怎样的
      医疗事故鉴定分类是怎样的一、医疗事故鉴定分类是怎样的医患事故案件中的鉴定，一般可分为医疗事故鉴定、医疗过错鉴定和损害程度鉴定等，是否需要进行鉴定、需要进行哪种性质的鉴定，一般要根据当事人的主张和具体案情来决定。医疗事故损害赔偿纠纷，一般需要进行医疗事故技术......

·建设工程承包合同（二）
      发包方：＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿　　　　上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：　　　　第一章　合同一般规范　　　　第１条　词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成......

·实物证据通常证明哪些内容,实物证据的主要特点
      实物证据通常证明哪些内容,实物证据的主要特点所谓的实物证据就是以实体出现的证据，如犯罪嫌疑人用的作案工具、证人证言等，实物证据证明力还是比较强的，那么实物证据通常证明哪些内容?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、实物证据通常证明哪些......

·故意诽谤勒索罪的量刑标准是怎样的？
      老百姓之间发生经济纠纷，应该以法律手段解决。而现实生活中，却有一些人通过诽谤勒索的方式，打击报复对方，这无疑给受害人带来的名誉上的损害。这种行为如果情节严重，是构成犯罪的，那么故意诽谤勒索罪的量刑标准是怎样的？下面我们一起通过我们的这篇文章了解下。一、故意诽......