南京律师
手机版
·首页 > 法律知识 > 劳动人事 > 劳动仲裁>>建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么?
建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么?
南京律师网 www.njLawyer.cn [

摘要:建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么建筑工程在施工进行前或者进行中有可能因为某种原因导致开工日期和竣工日期不能如期进行或者如期完成,这样就达不到建筑工程施工合同的要求。此时我们就要根据实际情况进行建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更,在什么...

  建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么

建筑工程在施工进行前或者进行中有可能因为某种原因导致开工日期和竣工日期不能如期进行或者如期完成,这样就达不到建筑工程施工合同的要求。此时我们就要根据实际情况进行建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更,在什么条件下才能变更,我们整理了相关资料,详细请阅读下文。

一、建筑工程施工合同开工日期变更的条件

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期开工;施工未按竣工日期完工的,应当在期满前向发证机关申请延期竣工,每次延期不超过3个月,原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的,施工许可证自行废止。建设单位提出变更申请时,应提交以下资料:

1、变更书面申请,并由建设单位、施工单位和监理单位法人代表签章和加盖单位公章。

2、实行工程合同担保的项目,须提供续保保函。

3、《建筑工程施工许可证》(正本、副本)。

二、建筑工程施工合同竣工日期变更的条件

在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:

1、工程量增加

施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

4、发包人未按约支付工程款

一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

6、工程质量鉴定

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

建设、施工、监理单位应及时关注施工许可证上注明的合同工期,发现工程不能按期竣工的,应及时互相督促办理延期手续,以免施工许可证失效。

《民法典》第七百八十八条 【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百八十九条 【建设工程合同的形式】建设工程合同应当采用书面形式。

以上就是关于建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件的相关内容,从相关法律规定来看,开工日期和峻工日期都是根据双方自行约定的,如果满足以上条件不能如期进行,我们可以进行变更。如果您还有相关不明白的问题,可以咨询律师。





建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么?

<<事发地*
<<手机号*


■ 法律问答
·我这边本来到网上找的xx,跟他打电话,是上门的,他说要先付款,又过一会说还要押金
·婴幼儿剖腹产时,一开始小孩是好的,之后小孩死了该怎么办
·户口利签移问题帮忙解答
·儿子工亡,孙子没生,后来;孙子生后有病死亡遗产归谁;
·4个月前我在一个借款平台借了16万,每月按还款日已经还了4期,还了差不180,到10日全
·你好!务川县边有个交通事故想找你帮忙处理
·我该如何维权?,交通事故2008.5.25.到如今都没赔付保险公司与肇事方百般阻
·之前在阿坝州小金县买了社保现在,在成都上班可以继续买社保
·男方一次次*博,女方无法忍受想离婚,男方不同意,有一五个月男
·超过年龄就不能索赔了吗?
·你好,我是平舆县东和店大石村大位村,我家2019年建新房还没
·笔迹鉴定,对方不配合怎么办?
·交通肇事,交通事故责任书下来后双方签字一方不同意要求复核另一方扣押的车可以取回了
·刑事附带民事案件:殴打事件致原告为一级轻伤,现被判刑一年半,
·我需要叫啥钱?,我撞到别人的车了
·现在占下风 ,如何能反胜

■ 相关内容
·工伤鉴定等级后如何申请工伤待遇?
      劳动者在受伤后需要经过工伤认定才能进行工伤鉴定伤残等级,而当在鉴定等级结果出来以后就可以与用人单位协商相关的经济赔偿和一些工伤待遇,那么在工伤鉴定等级后如何申请工伤待遇呢?我们通过下文来了解我国的相关规定。一、办理机构1、用人单位至参保所在地区(县)社保分......


·建筑工程质量验收的划分的内容包括哪些?
      建筑工程质量验收的划分的内容包括哪些?现代社会,一项工程往往人们最为重视的就是工程的质量问题,您都知道,一项工程完成后,对于工程的质量是要进行验收的。工程质量关系着建筑的好坏,也关系着人们生活的质量。质量检验存在着分类,相信大多数的老百姓都不太了解。那么建筑工......


·恢复劳动关系生效的条件有哪些?
      我们知道如果你通过正规的方式在公司或单位工作时,那么无形中你们之间的劳动关系就已经建立了。在我们的现实生活中,相信你可能也看到过或者听到过,一些用人单位因为种种原因可能会跟一些员工解除劳动合同,那如果员工不想解除劳动合同,应该通过什么方式恢复劳动关系生效呢?接下......


·工伤司法鉴定十级伤残的赔偿金额是多少?
      工伤在生活中经常发生,因为工伤造成的赔偿金额问题经常会引发法律纠纷,为了保护劳动者的合法权益,必须要妥善处理好工伤赔偿方面的问题,由于工伤造成的损害一般分为几个等级,不同的等级有不同的赔偿标准,现实中进行工伤诉讼一般要进行司法鉴定确定伤情,那么工伤司法鉴定十级......


·醉驾怎么要做多人笔录?发生醉驾后找到犯罪者本人的,会对其进行
      醉驾怎么要做多人笔录?发生醉驾后找到犯罪者本人的,会对其进行询问,询问内容记录留存,若发生肇事,还要对受害人、证人询问、做笔录,故可能会对多人做笔录。醉驾属于违反交通法的罪行,一般处以吊销驾照,五年之内禁止再次考取,罚款,造成事故的追究刑事责任,对被害人、伤者进......

·拿刀聚众斗殴,致人重伤怎么处罚?
      我们知道,如果聚集多人在一起斗殴,会以聚众斗殴罪定罪处罚,但是如果在斗殴过程中,行为人拿刀导致他人重伤的情况下,你知道这种行为下又应该如何对行为人处罚吗?这个问题,我们将在下文作出解答,供您阅读了解。一、拿刀聚众斗殴,致人重伤怎么处罚?我国刑法规定,聚众斗殴,......

·刑事案件审判后一般多长时间得出判决书
      根据刑事诉讼法的规定,当庭宣判的,应在5日内将判决书送达当事人和提起公诉的检察院.定期宣告的,应当在宣告后立即将判决书送达上述人员.意思说,根据你的情况,因为没有当庭宣判,而是则日定期宣告,所以,只要在审判的审理期限内都可以的.但这里情况就比较复杂,分以下几种供你参考:1,......

·夫妻债务能因离婚而免除吗
      夫妻债务能因离婚而免除吗在实践中,很多债务人为了逃债确实是绞尽脑汁,甚至是不惜假离婚,然后一方对债权人说自己没钱,让他找另一方,而另一方则会主张此项债务不是自己借的,跟自己没有关系。那在法律上,夫妻债务能因离婚而免除吗?具体内容,我们一起在下文中进行了解。一、......

·南京的工商农业发展
      国际交流  南京已与日本名古屋市、美国圣路易斯市、意大利佛罗伦萨市、荷兰埃因候温市、德国莱比锡市、加拿大伦敦市等12个城市结为友好城市,在经济、贸易、科技、文化、教育等领域开展了广泛的交流与合作。与美国、日本、韩国及欧盟国家的交流与合作十分活跃,已有400多家......

·按照劳动合同法规定
      按照劳动合同法规定,企业录用员工后,应该在建立劳动关系一个月内签署劳动合同。但是实际操作中,一些企业违规操作,不以书面形式和员工确定劳动关系,其实,即便是双方没有签合同,也不影响事实劳动关系的形成。那么事实劳动关系的产生的形式有哪些?下面我们一起看看我们是怎么......

·中外货物买卖合同(三)
      合同号:  签字日期:  卖方           中国           公司  地 址:            电报挂号:      电传:  买方           ×国           公司  地 址:            电报挂号:    ......

·单位专利权人
      单位专利权人,是指申请专利的权利人是单位,专利被批准后,专利权归单位所有,单位成为专利权人。《中华人民共和国专利法》规定:“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务创造。职务创造申请专利的权利属于单位,申请被批准后,该单位为专利权......

·土地使用证能改名吗?
      土地使用证能改名吗?在我们的生活中,住房是必不可少的一部分,但是很多人对办理新住房的一些知识不太了解,以至于在办理住房的相关手续时感到手足无措。所以下面我们就为您介绍一下这方面的相关知识,比如说,土地使用证能改名吗这个问题,希望对您能够有一定的帮助。一、土地使......

·财产保全查封期限的最新规定
      2015年1月30日,最高人民法院发布了《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》,已于 2015年2月4日起施行。第四百八十七条规定:“人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产的期限不得超过三年。......

 
南京劳动仲裁律师
南京律师
南京律师





南京律师微信号
最新咨询
·我这边本来到网上找的xx,跟他打电话,是上门的,他说要先付款,又过一会说还要押金
·婴幼儿剖腹产时,一开始小孩是好的,之后小孩死了该怎么办
·户口利签移问题帮忙解答
·儿子工亡,孙子没生,后来;孙子生后有病死亡遗产归谁;
·4个月前我在一个借款平台借了16万,每月按还款日已经还了4期,还了差不180,到10日全
·你好!务川县边有个交通事故想找你帮忙处理
·我该如何维权?,交通事故2008.5.25.到如今都没赔付保险公司与肇事方百般阻
·之前在阿坝州小金县买了社保现在,在成都上班可以继续买社保
·男方一次次*博,女方无法忍受想离婚,男方不同意,有一五个月男
·超过年龄就不能索赔了吗?
·你好,我是平舆县东和店大石村大位村,我家2019年建新房还没
·笔迹鉴定,对方不配合怎么办?
·交通肇事,交通事故责任书下来后双方签字一方不同意要求复核另一方扣押的车可以取回了
·刑事附带民事案件:殴打事件致原告为一级轻伤,现被判刑一年半,
·我需要叫啥钱?,我撞到别人的车了
·现在占下风 ,如何能反胜
推荐内容