摘要：建筑工程结算管理办法的规定是哪些建筑工程涉及金额大，决定了建筑工程的结算方式特殊，为了避免企业出现不必要的损失，规范建筑行业的结算环节，同时也为了对企业形成监督，中央出台了建筑工程结算管理办法，那么，办法中的具体规定有哪些？为您解答。建筑工程结算管理办法?...

  建筑工程结算管理办法的规定是哪些

建筑工程涉及金额大，决定了建筑工程的结算方式特殊，为了避免企业出现不必要的损失，规范建筑行业的结算环节，同时也为了对企业形成监督，中央出台了建筑工程结算管理办法，那么，办法中的具体规定有哪些？为您解答。

建筑工程结算管理办法 ?

一、总则

第一条 为加强和规范建设工程价款结算，维护建设市场正常秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律、行政法规制订本办法。

第二条 凡在中华人民共和国境内的建设工程价款结算活动，均适用本办法。国家法律法规另有规定的，从其规定。

第三条 本办法所称建设工程价款结算(以下简称“工程价款结算”)，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。

第四条 国务院财政部门、各级地方政府财政部门和国务院建设行政主管部门、各级地方政府建设行政主管部门在各自职责范围内负责工程价款结算的监督管理。

第五条 从事工程价款结算活动，应当遵循合法、平等、诚信的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。约定调整

第六条 招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据招标文件、中标人的投标文件，由发包人与承包人(以下简称“发、承包人”)订立书面合同约定。非招标工程的合同价款依据审定的工程预(概)算书由发、承包人在合同中约定。合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。

第七条 发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：

(一)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;

(二)工程进度款的支付方式、数额及时限;

(三)工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式;

(四)发生工程价款纠纷的解决方法;

(五)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;

(六)工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限;

(七)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限;

(八)安全措施和意外伤害保险费用;

(九)工期提前或延后的奖惩办法;

(十)与履行合同、支付价款相关的担保事项。

第八条 发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列一种约定方式：

(一)固定总价。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

(二)固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。

(三)可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素包括：

1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

2、工程造价管理机构的价格调整;

3、经批准的设计变更;

4、发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加;

5、双方约定的其他因素。

第九条 承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

二、工程设计变更价款调整

(一)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

(二)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

综上所述，工程一旦敲定，合同签订之后，再想变更需要慎重。如果合同必须调整，相应的结算方法也会受到调整，合同一方做出调整后应当告知另一方，另一方接到通知后表示同意或不同意，时限为14天，过期自动视为同意，一般调整的都是金额，这种事情都是含糊不得的，这些在管理办法中都有相应的规定，以上就是对于建筑工程结算管理办法的解答，希望对您有所帮助。

■ 法律问答

·在单位因工作管理员工被打，单位劝退拒绝后单位下发调岗通知书，
·离婚诉讼要等多久才能开庭
·在私企工作过的有害工种能享受提前退休吗
·房屋赠与,我想把刚买的二手房赠予给我哥哥
·谁能帮帮我该怎么处理!!!
·我老婆要离婚，我们有三个小孩，我每个月都寄钱回家，又没有打老
·工商银行银行逆向劳务派遣我该怎样保护自己的合法权益?
·我今年8月加盟了一家童装店，之后他们并没有按照我的情况给我提
·双方协议离婚，一方放弃房产。房屋有贷款，怎么过户
·120日提交辞职申请了，现号，由于要回家结婚的关系，公司说婚假是一星期，我现在可以向公
·关于七级伤残的补偿？,如果法院按七级伤残处理
·我被公司辞退了，我要求赔偿我的社保金，开始同意协调，现在他反
·公司搬迁，如何补偿？
·我們可以拿到轉讓費媽,8/8到期的租賃合同
·在淘宝上买的东西现在有事要咨询，联系不上了咋办？
·你好，我老公在煤矿出事故导致大腿粉碎性骨折了，请问应该怎么索赔

■ 相关内容

·根据相关法律规定工伤认定办法属于什么地方进行的？
      在当代社会，各个领域发生的事情都会有专门的法律进行管理，就像工伤这一部分的事项会制定相关的认定办法，对于工伤认定办法主要是为了规范工伤的认定。但是在实际生活中，很多老百姓都不知道应该向什么机构提出工伤认定的申请，也就是说根据相关法律规定工伤认定办法属于什么地方......

·异地劳动关系转移需要注意什么区别，需要注意什么问题
      劳动关系的建立是工作生活中非常重要的内容，只要存在劳动关系我们应该签订相关的劳动协议合同，但是后续的工作生活中可能还会出现劳动关系转移的情况，对于劳动关系的转移，当前还有很多人不太了解劳动关系转移的内容，那如果遇到这种情况的话，异地劳动关系转移需要注意什么区别......

·建筑工程承包单位应具备哪些基本条件？
      建筑工程承包单位应具备哪些基本条件？现如今，随着人口的急剧增长，很多地区的住房、社区的基本设施等明显不足，因此就会有比较多的建筑工程需要完成，为了保障公民的人身安全，一个好的建筑工程承包单位是非常有必要的，那么，下面我们就来一起了解一下建筑工程承包单位应具备哪......

·用人单位要求女职工签孕妇停薪留职协议书合法吗
      一、用人单位要求女职工签孕妇停薪留职协议书合法吗用人单位要求女职工签孕妇停薪留职协议书本身就是违法的，所以停薪留职协议书也是无效的。为了减少和解决女职工在劳动中因生理特点造成的特殊困难，保护女职工健康，国务院公布了《女职工劳动保护特别规定》。二、女职工享有的福......

·公司法人贷款需要什么？
      公司法人贷款需要什么？一个公司的成立，经营等都是需要投入与大量的资金的，有时候因为一个项目，或者合约，公司缺乏资金，找别人借又没有如此大的数额，这个时候就可以向银行进行贷款，那么公司法人贷款需要什么呢？下面就听我们来说一说。根据相关规定，公司法人贷款需要的条件......

·发生医疗纠纷时，患方应该怎么做？
      首先要做的是第一时间向医务处提出：一是复印病历；二是封存病历。您在没有封存病历的情况下盲目交涉――您的怀疑没有任何法律上的证据；也可能会有您最担心的事情发生——医院会把病历修改的非常“漂亮”。当然复印病历的时候别忘了让医院盖章。通常，您不要心存侥幸——以其他......

·在借款前要注意的问题有哪些
      在借款前要注意的问题有哪些一、在借款前要注意的问题有哪些当事人在借款前要注意以下问题：1、公民之间的借贷，双方对返还期限有约定的，一般按约定处理;没有约定的，出借人随时可以请求返还，借款人应当根据出借人的请求及时返还;暂时无力返还的，可以根据实际情况责令其分期......

·破产清算属于强制清算的形式之一吗？
      破产清算属于强制清算的形式之一吗？现如今市场经济看似一片繁荣，许多企业不经意间就经营起来，实则也存在许多企业因资金困难等各方面的原因无法继续维系经营状态。每个企业的结束都会经历清算这个必经的流程。您比较熟悉的清算方式应该是强制清算和破产清算，可能有人会疑惑，破......

·离婚后能更改抚养权吗？
      夫妻双方无论是通过协议离婚还是诉讼离婚如果有孩子的话，都会对孩子的抚养权进行判决。在判决之后孩子的抚养权就会归属于其中的一方，另一方按照规定支付相应的抚养费。但是有不少的父母在抚养权判决之后会希望争取到孩子的抚养权，那么离婚后能更改抚养权吗？请阅读下面由网站为......

·婚姻关系存续期间一方转移共同财产该怎么办
      不得不说，现实中有的人离婚是有预谋的，会事先采取措施就夫妻之间的共同财产进行转移。而另一方往往是后知后觉，甚至还有在发现对方在婚内转移共同财产的，但却不知道要怎么办。针对这个问题，我们整理了相关资料，在下文中告诉您婚姻关系存续期间一方转移共同财产该怎么办。一、......

·宜宾起诉离婚怎么收费？
      夫妻离婚时，如果因为孩子的抚养问题和财产的分配问题发生争议，导致无法协议离婚，那么其中一方可以起诉离婚，由法院来决定孩子的归属问题和财产好何分配。起诉离婚会涉及到律师费和诉讼费的收取，下面我们就以四川宜宾为例，介绍一下宜宾起诉离婚怎么收费。一、宜宾起诉离婚律......

·与医疗纠纷有关的法律有哪些
      与医疗纠纷有关的法律有哪些在我国，医患矛盾属于社会矛盾中最经常发生、最普遍的矛盾了。医患矛盾出现的原因与医疗事故等医疗纠纷密切相关。若是医疗纠纷处理不好，不仅不利于社会的和谐稳定，对我国医疗秩序也起到了负面影响。针对此种现象，国家制定了相关法律。我们将针对与医......

·南京金融保险外汇概况
      保险　　南京已成为国内保险主体最集中的城市之一，国有公司、股份制公司、外资公司及保险经纪、代理、公估公司等全方位的保险业务已形成。银行　　南京地区有各类银行21家，营业网点1100多处，其中外国机构银行分行3家。全市银行ATM机实现联网，20余种银行卡已联网通用，“银......

·在什么情况下一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同
      第一，合同是因重大误解而订立的。重大误解，是指误解人做出意思表示时，对涉及合同法律效果的重要事项存在着认识上的显著缺陷。第二，合同的订立显失公平。显失公平，是指双方当事人的权利义务明显不对等，使一方遭受重大不利。其构成要件为，双方当事人的权利义务明显不对等；这......