手机版
网站首页
律师团队
服务领域
法律顾问
私人律师
法律知识
成功案例
咨询中心
联系我们
·
首页
>
法律知识
>
劳动人事
>
劳动仲裁
>>工程款起诉状该怎么写?
工程款起诉状该怎么写?
南京律师网
www.njLawyer.cn [
大
中
小
]
摘要:工程款起诉状该怎么写?工程款起诉状范本起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑。流动资金:万元何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准地址:______县______乡______电话:_________________...
工程款起诉状该怎么写? 工程款起诉状范本
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑。
流动资金: 万元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________
法定代表人姓名:_________职务:_________
被告单位(全称): ______市职工教育培训中心地址:________市_______ -______路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;
(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计,共242006.83元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位:______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
以上就是我们为您整理的工程款起诉状的相关内容,在我们的生活中,工程建设中拖欠工程款涉及到的法律问题比较复杂,在追讨工程款的过程中也是比较艰辛的,一般受害人都可能费时费力,还可能垫钱追讨,所以要有一定的思想准备,如果您遇到此类事件,可以寻求我们的律师帮助。
<<事发地
*
<<手机号
*
■ 法律问答
·
私闯民宅
·
您好!想咨询一下明之故犯具敲诈勒索罪吗?
·
脑外伤,脑外伤颅骨修补手术后
·
第七十五条法律,严不严重?
·
我们公司是刚成立不久,是一家建筑工程,想注册商标,不知道流程,如果代办需要怎么收费,提供什么资料?
·
您好,想问一下,*场房贷被抓会不会被判刑?然后如果是他的妻子
·
离婚财产如何过户给父亲,我姐姐想要离婚
·
承租人以我们17年前享受过动迁为由想独吞动迁款
·
没有户口本能不能办理身份证
·
在工厂做清洁工作六,现因过度劳累,膝关节需要做手术置换!工厂要承担san
·
我姥爷回家时,走在路边路过的摩托车把他碰了那边人不负责任
·
我该怎么办呢?,我爸爸出了工伤
·
女方起诉离婚,男方不同意男方有家暴行为
·
住房公积金贷款银行方面问题
·
开发商的责任竟然推到业主身上!请教!
·
赡养与遗产,孙子由于从小父母离异
■ 相关内容
·
员工正式入职后需要注意些什么?
工作时赚钱的方法,好的工作可以给自己带来高质量的生活水平。我们在找工作前需要注意留意自己可以找那些类型的工作,需要从专业是否对口、自己是否有兴趣等方面进行考虑。在试用期间要让领导看到你的价值,正式入职后有需要注意些什么呢?1、一个良好的工作态度。相信你在找工作的......
·
在我们找工作的时候通常都会知道与用人单位建立劳动关系的时候要
在我们找工作的时候通常都会知道与用人单位建立劳动关系的时候要签订一份合同来保障我们的劳动权益,但在实践中很多的用人单位都是不与劳动者签订劳动合同的,而有的劳动者也不认为签合同有什么重要的,针对这样的情形建立的事实劳动关系,经常会让劳动者们的权益收到侵犯,那么确......
·
员工连续工作1年以上的,享受带薪年休假(以下简称年休假),在
员工连续工作1年以上的,享受带薪年休假(以下简称年休假),在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。但劳动者应注意并不是所有连续工作1年以上的劳动者都能休年假。那么,哪些员工不能享受当年的年休假呢?详细内容我们一起在下文中进行了解吧。一、哪些员工不能享受当年......
·
工伤认定详细流程是怎样的
在申请进行工伤认定的时候,需要以书面的申请书来启动认定程序。而之后还会要求申请人提供相应的认定的材料,同时也不能忽略了流程的内容。那到底工伤认定详细流程是怎样的呢?若你不清楚的话,请一起在下文中进行了解吧。(一)、申报1、单位申报员工发生伤(亡)事故后,用人单位......
·
怎么限制探视权的时间,终止探视的情形有哪些?
夫妻离婚后因为感情不再,常常试图阻碍另一方行使子女探望权,很多纠纷也就不可避免。那么,下文将为您介绍一下探视权是什么,怎么对探视权时间限制的问题,帮助你进一步了解相关法律知识。一、探视权是什么?所谓探视权,也称为探望权,是指夫妻离婚后,不直接抚养子女一方对子......
·
非法持有、私藏枪支、弹药罪的量刑标准
1、非法持有、私藏枪支、弹药罪的量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役、管制法定基准刑参照点(1)非法持有、私藏军用枪支或以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支的,为有期徒刑一年;(2)非法持有、私藏以压缩气体等为动力的其他非军用枪支2支的,为拘役刑或管制刑;3支的,为......
·
禁止取保候审的情形有哪些
虽然很多时候被采取刑事强制措施的嫌疑人、被告人,可以向相关机关申请取保候审,但不是所有这种情况下的嫌疑人、被告人都是可以获得取保候审的。法律中规定了一些禁止取保候审的情形,那到底哪些情形下会禁止取保候审呢?我们一起在下文中进行了解。一、禁止取保候审的情......
·
劳动关系解除送达通知书送达方式是什么?
劳动关系解除送达通知书必须要送达员工才可以生效,如果是用人单位直接解除合同需要赔偿给员工一定的补偿金。那么如何送达给员工就成为您关注的重点。下面的我们就为您总结归纳一下劳动关系解除送达通知书送达方面的问题,希望可以对您了解劳动关系解除送达方面的问题有一定帮助。......
·
劳动保护常识
1、什么是劳动保护?答:“劳动保护”是指保护劳动者在生产(经营)活动中的生命安全和身体健康的综合性、跨门类的边缘科学。 2、劳动保护科学由哪些部份组成?答:劳动保护科学由劳动保护科学管理、安全技术和职业卫生三个部份组成。 3、什么是“劳动保护科学管理”?......
·
工伤职工解除劳动关系是离职吗
职工在发生工伤后,经过工伤认定,情况不严重的,可以申请停职留薪,这段期间劳动关系不变,等职工康复好后可以到单位继续上班。而有些职工受伤情况比较严重,导致严重伤残,这样的话职工就可能和单位解除劳动关系。那么工伤职工解除劳动关系是离职吗?下面我们看看我们是怎么说的......
·
非法捕捞水产品罪
一、概念及其构成非法捕捞水产品罪,是指违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,情节严重的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家保护水产资源的管理制度。水产资源,包括具有经济价值的水生动物和水生植物,是国家的一项宝贵财富。为......
·
服务期超过劳动合同期限的该怎么办
服务期超过劳动合同期限的该怎么办有的单位招人是想要作为管培生进行培养,此时就会下功夫来对劳动者进行业务培训,为避免劳动者培训了之后就辞职的,一般还会与其约定服务期。虽然大多时候约定的服务期是在劳动合同期限内,但也有可能出现服务期超过劳动合同期限的情况,那此时该......
·
关于劳动争议案件仲裁与审判若干问题的指导意见
宁中法〔2008〕238号全市各区县人民法院,各区县、南京高新和新港开发区劳动争议仲裁委员会:南京市中级人民法院、南京市劳动争议仲裁委员会联合制定了《关于劳动争议案件仲裁和审判若干问题的指导意见》,并已于2008年8月7日经南京市中级人民法院审判委员会第23次会议、200......
·
劳动合同的必备条款是什么
无论是怎样的合同都是由一个一个的条款内容支撑起来的,对于劳动合同来讲也不例外。然而针对不同类型的合同,法律中规定的必备条款却是不太一样的。那这其中劳动合同的必备条款是什么呢?详细内容请跟随我们一起在下文中进行了解。一、劳动合同的必备条款是什么根据《劳动法》第......
南京劳动仲裁律师
南京律师
微信号
最新咨询
·
私闯民宅
·
您好!想咨询一下明之故犯具敲诈勒索罪吗?
·
脑外伤,脑外伤颅骨修补手术后
·
第七十五条法律,严不严重?
·
我们公司是刚成立不久,是一家建筑工程,想注册商标,不知道流程,如果代办需要怎么收费,提供什么资料?
·
您好,想问一下,*场房贷被抓会不会被判刑?然后如果是他的妻子
·
离婚财产如何过户给父亲,我姐姐想要离婚
·
承租人以我们17年前享受过动迁为由想独吞动迁款
·
没有户口本能不能办理身份证
·
在工厂做清洁工作六,现因过度劳累,膝关节需要做手术置换!工厂要承担san
·
我姥爷回家时,走在路边路过的摩托车把他碰了那边人不负责任
·
我该怎么办呢?,我爸爸出了工伤
·
女方起诉离婚,男方不同意男方有家暴行为
·
住房公积金贷款银行方面问题
·
开发商的责任竟然推到业主身上!请教!
·
赡养与遗产,孙子由于从小父母离异
推荐内容