摘要：工期索赔条件和依据有哪些？在工程进行中存在许多不确定因素，导致工程实际进程受到干扰，不少承包人因为非自身因素引发的工程无法如期完成，而向相关业主提出工期索赔，顺延工期，那么工期索赔条件及具体依据有哪些，下面我们就给您介绍一下：工期索赔条件和依据有哪些？(...

  工期索赔条件和依据有哪些？

在工程进行中存在许多不确定因素，导致工程实际进程受到干扰，不少承包人因为非自身因素引发的工程无法如期完成，而向相关业主提出工期索赔，顺延工期，那么工期索赔条件及具体依据有哪些，下面我们就给您介绍一下：

工期索赔条件和依据有哪些？


(一)工期索赔的具体依据

承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：

(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;

(2)合同双方认可的详细进度计划;

(3)合同双方认可的对工期的修改文件;

(4)施工日志、气象资料;

(5)业主或工程师的变更指令;

(6)影响工期的干扰事件;

(7)受干扰后的实际工程进度等。

　　《民法典》（2021年1月1日起实施）第八百零七条??发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

(二)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。

以上就是编者收集的关于工期索赔条件及相关依据。特别要提醒您的是，要提出工期索赔时要严格按照合同规定的工程工期进程要求、实际执行工程的气象情况及受干扰后的工程进程情况等，另外提出工期索赔，要确保发包人没有提供好合同里签订的要求，才能对其提出工期索赔。

■ 法律问答

·我和老乡打架过成中摔成骨折了对方有什么责任呢
· 有这个说法吗,我怀孕前3个月先兆流产但是医院开诊断全是给我开的半个月的休息单位
·三年前被诈骗了钱，至今未还，骗子每天都说会还钱，有充分的证据
·这种事情有赔偿标准码,我在村里诊所看病的时候
·本人于2019年3月转入会计老师22000万考试费用，当时承
·我俩二十年没有任何联系也没有任何经济往来，现在我要离婚对方的
·谢律师你好：向你咨询一下上海量资集团的情况。
·女孩主动多次承诺结婚，骗取四万元跑了，
·网贷元到400借款7天，这是不是正规平台，还一直打电话催我
·继母以我已嫁人为理由，要求分房给妹妹
·被无意中当作帮凶，朋友只是为了做单赚钱，无辜被抓
·借给一朋友钱，他赖帐，不还钱，把我的所有的联系方式都拉黑了！
·我一个网络帐号被盗了，价值在5000RMB左右
·内部装修工程未经消防设计审核就擅自施
·尊敬们朱老师你好，我是一名基层警察，也参加了2017年司法考
·他只要赔9万就行了。合理吗

■ 相关内容

·加工合同违约责任怎么写
      加工合同违约责任怎么写一、合同违约合同违约是指违反合同债务的行为，亦称为合同债务不履行。这里的合同债务，既包括当事人在合同中约定的义务，又包括法律直接规定的义务，还包括根据法律原则和精神的要求，当事人所必须遵守的义务。仅指违反合同债务这一客观事实，不包括当事......

·工伤认定期间工资怎么发放
      一、工伤认定期间工资怎么发放1、《工伤保险条例》第二十九条规定:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费;经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地......

·申请工行个人消费贷款技巧是什么?
      申请工行个人消费贷款技巧是什么？一、申请工行个人消费贷款的条件是什么？1、在贷款银行所在地有固定住所、有常住户口或有效居住证明、年龄在65周岁（含）以下、具有完全民事行为能力的中国公民；2、有正当职业和稳定的收入，具有按期偿还贷款本息的能力；3、具有良好的信......

·企业倒闭对在职工人有何补偿？
      企业倒闭对在职工人有何补偿？企业倒闭对在职工人有何补偿？相信这个问题一直萦绕在广大职工的心中，这个问题关乎到自己的生活，一旦公司倒闭，个人就意味着失业，无法再得到工资。所以您对此一定要有足够的重视，请您仔细看下面文章。一、企业破产，劳动者可以得到以下补偿：1、公......

·非法出租、出借枪支罪的案例分析
      1、（1）案情家住某区赵某今年51岁，她在街头摆的射击摊位上，6支枪形物被鉴定为枪支，12月27日，河北区法院一审判她犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。赵某的女儿王某说她没有想到摆一个射击摊儿会被判刑，而且这么重，“都知道那是玩具枪。”她称，母亲赵决书显示，法......

·没有告知擅自更改合同可以要求解除合同么
      没有告知擅自更改合同可以要求解除合同么合同法定解除的情形有哪些?《合同法》第94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明将不履行主要债务;(三)当事人一方迟延......

·土地承包权转让的注意事项有哪些？
      土地承包权转让的注意事项有哪些？土地承包权一般指农村土地承包经营权一、农村土地承包经营权流转依照《土地承包法》、《中华人民共和国农业法》的相关规定，流转的主体是享有承包经营权的农户。依照《土地承包法》的规定，对土地承包经营权的流转的主体是享有承包权的农户。......

·湖南省征地补偿标准是多少
      湖南省征地补偿标准是多少您都知道，国家征收土地是要给予农民一些补偿的，随着农村的发展，征收土地越来越普遍，对于农民来说补偿多少十分重要。同时，对于国家来说，一个合理的征地补偿标准既能够协调国家和人民之间的关系又能够促进社会发展。因此，为了实现双赢的目标，湖南......

·夫妻分居多久算自动离婚
      夫妻其实可以通过分居的方式来解除婚姻关系的。但根据相关法律的规定，此时需要夫妻以感情不和而分居，同时达到了一定时间之后才能离婚。那么实践中分居多久算自动离婚呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、分居多久算自动离婚说到夫妻分居自动离婚的问题，就必须首先知道离婚......

·合同订立制度履行过程中应注意的问题
      合同订立制度履行过程中应注意的问题合同的订立需要遵循严格的规则，要遵循公平公正等五个原则。依法成立的合同，是受到法律保护。为了实现合同的根本目的，同时减少不必要的纠纷，下面我们会对合同订立制度履行过程中应注意的问题进行相关的介绍，希望能帮助到您。一、合同订......

·无效婚姻如何处理,解决方法有哪些
      根据相关法律规定，凡是欠缺婚姻成立的法定条件而不发生法律效力的违法婚姻都属于无效婚姻。那么，在现实生活中，无效婚姻该如何处理呢?下面，就让我们为您做详细解答。一、无效婚姻如何处理1、婚姻无效制度是一种救济制度，其中被宣告为无效的婚姻关系在形式上已成立，不过是当......

·新婚姻法买房两人名字可以同时写吗
      随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。一、根据《民法典》婚前男方买房同时写上两个人名字可以吗可以的。婚前男方购房(原本应该属于婚前财产)，男方愿意在房产证上同时写上女方的名字，视作男方对女方的赠与，该房产为男女双方的共有财产。《......

·长沙运输毒品罪量刑标准是怎么规定的
      关于毒品犯罪，在边境城市或沿海城市的发生率比较高，因此在这些地区对毒品犯罪的处罚就要相对重一些。运输毒品罪属于常见的毒品犯罪，要求是在国内将毒品从一地运输到另一地，那要是在长沙犯此罪的话，具体该如何处罚呢?我们带来长沙运输毒品罪量刑标准的内容，供你参考。1、第......

·湖北省黄石市城区征地补偿标准
      湖北省黄石市城区征地补偿标准湖北省黄石市城区土地共分为四类：一类区片区片范围：二港村、石龙头村。补偿标准：耕地：44980元/亩；菜地：53976元/亩；果园：49478元/亩；茶园：49478元/亩；精养鱼池：49478元/亩；林地：31486元/亩；未利用地：17992元/亩。二类区片区片范围：......