摘要：建设工程质量保证金管理办法一、为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法；二、本办...

  建设工程质量保证金管理办法

一、为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法；

二、 本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定；

三、 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（一）保证金预留、返还方式；

（二）保证金预留比例、期限；

（三）保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；

（四）缺陷责任期的期限及计算方式；

（五）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（六）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；

（七）逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

四、 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责；

社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

五、 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金；

六、 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金；

采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金；

七、 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

八、 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；

九、 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任；

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；

十、 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金；

十一、 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请；

十二、发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理；

十三 、建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行；

十四、本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释；

十五、本办法自2017年7月1日起施行。

《建设工程质量保证金管理办法》的规定对建筑工程承包人形成了一定的制约，使其不能为了利益而不顾及建筑工程的质量，有了相关的保证金管理规定，公众也不会因为建筑工程出现问题却找不到负责人而烦恼。希望以上回答对您有帮助。

■ 法律问答

·脚踝部骨折未取钢板，鉴定好吗
·在工作过程中被其他员工无意烫伤，伤情现在稳定下来了，伤口愈合
·我的丈夫背着我偷走我的个人信息，在银行贷0万。这种情况他负法律责任吗
·怎么样用法律维护自己的我利益
·咨询,两年多和我相处,两年多和我相处，前不久因为原配死活不离，
·下班电瓶车逆行撞断腿算工伤吗
·把人脸部砍伤会被判几
·我弟因侵犯公民信息罪，被浦东公安局拘留，想请您介λ，问如何收
·在自家小区停车棚里，电瓶车被偷，请问物业有责任吗
·离婚协议中写明房产出售所得一人一半受法律保护吗?
·客户是盐城人，到我家里拿货的，没有合同一共是两笔欠款9800
·房屋土地拆迁分配
·南京9年前的刑事案件昨天被带走了说是要拘留
·刚出身的新生儿,我家小孩刚出生因为不舒服去长沙省儿童医院看病住院
·我俩在一起没登记买的房子，首付男方出的，装潢我出的，名字是我
·我请木瓦工修屋面，安全责任谁负，怎样落实。

■ 相关内容

·公司遣散员工赔偿金是多少
      公司遣散员工赔偿金是多少一、公司遣散员工赔偿金是多少？在经济不景气的时候，每天都会有大量的公司破产倒闭。公司破产，影响最大的就是员工。很多员工因此会被遣散，导致下岗待业。按照规定，因公司破产而解除劳动合同的，公司要支付给员工经济补偿金，如果是违反规定遣散员工的......

·简单工伤赔偿协议书怎么写？工伤怎么认定？
      在工作期间员工遭受人身伤害经常出现在赔偿案例中，当员工遭受简单工伤时是可以向所在单位主张赔偿的，首先要对工伤进行鉴定然后确定赔偿，当事人必须就赔偿内容签订工伤赔偿协议。接下来我们就来为您介绍简单工伤赔偿协议书以及工伤认定标准相关知识。一、简单工伤赔偿协议书......

·劳动争议调解程序是怎样的
      劳动争议调解程序是怎样的？一、申请与受理劳动争议发生后，当事人如果认为需要通过调解方式解决劳动争议，就应当向所在企业的劳动争议调解委员会明确提出调解申请，调解委员会只有在接到当事人的申请后，才能考虑是否受理。申请调解是当事人的一项权利，任何人不得对此进行非......

·怎么申请工伤认定,不服工伤认定结论怎么办
      在一些技术性或者体力型的劳动中，劳动者发生工伤事故或身患职业病的情形有不少。在发现身患职业病或者遭遇了工伤事故后，职工应该及时申请工伤认定。那么，应该怎么申请工伤认定呢？我们一起在下文中进行了解。一、怎么申请工伤认定(一)职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规......

·彩礼该返还吗,彩礼纠纷应注意的问题有哪些?
      男女双方谈婚论嫁时，男方往往会给予女方一定的彩礼作为诚意，这也是我国上千年来的一种风俗。曾经有人问过我们，男方把彩礼给女方之后，事后还需要女方返还吗?对于这个问题，我们在下文中做了解答，供您阅读。一、彩礼应当返还的情形有哪些《最高人民法院关于适用〈中华人民共......

·医疗纠纷调解不成怎么办
      医疗纠纷调解不成怎么办一、医疗纠纷的调解组织依主持者的性质，调解可以分为：行政机关的调解、民间(组织)调解、法院附设的诉讼前调解等。就我国的情况而言，卫生行政机关在医疗纠纷的调解中占据着核心地位，《条例》对此作了专门规定：卫生行政机关调解的范围是当事人之间关于医......

·卖方违反合同忽然补救
          主要有三种情况：    　　1、不交货    　　交货是卖方的一项最基本的义务，对卖方违反买卖同规定拒绝交货，各国的法律规定不同：    　　大陆法系国家规定：当卖方拒绝交货时，买方可......

·婚前财产要如何界定
      夫妻双方离婚时在财产问题的处理上出现纠纷，有一部分当事人是不知道哪些应该属于婚前个人财产。需要你注意，被认定为夫妻婚前个人财产的部分，在离婚的时候是不能进行分割的，下面，我们就来告诉您婚前个人财产如何界定。(一)个人婚前财产中婚前取得的财产不动产以及某些动产......

·“监视居住”制度
      监视居住是一种非羁押性刑事强制措施，关于监视居住的取舍问题，早在1996年刑诉法修订时就曾存在着较大分歧，最终立法机关采纳了保留监视居住的观点，将监视居住制度写进了刑事诉讼法。当前在刑诉法再修改过程中，学界对大致有三种观点：第一种观点认为应保留监视居住；第二种观点......

·战时拒绝军事征用罪
      一、概念及其构成战时拒绝军事征用罪，是指在战时情况下，公民对国家、政府和武装力量征用其所属的房屋、车辆、场地等作战所需的物资，能够提供而拒绝提供，情节严重的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是军事征用管理制度。在战争期间，国家和武装部队根据需要，对单位和公民个......

·医疗过错医调委怎么办，如何申请？
      医疗过错医调委怎么办，如何申请？一、医调委怎么办因为医患双方争议的焦点主要是医疗行为是否构成医疗事故或医疗过错，所以就需要借助医学或司法鉴定结论来认定责任及划分承担赔偿的比例。如果通过诉讼程序解决纠纷，经法院初步开庭，中级法院摇号确定鉴定机构取得鉴定结论后，......

·房产权属状态知多少
      商品房：指直接从开发商手中购买的房产，这种房屋的建设用地一般是通过出让的方式获得，开发商在取得土地使用权时向国家支付了土地出让金，个人在购买房产时，房价里亦包含了土地出让金，再转让时，不用再补交土地出让金，买卖双方只负担规定的税费即可，这种产权即俗称的“大产权......

·正规借条的标准格式是怎样的
      正规借条的标准格式是怎样的在一些正规的债务债权关系当中，为了确保双方的利益不会遭受损失，一般来说，债权方会要求债务方写一个借款借条。借条对于双方来说都是非常重要的，与此同时，借条也是在日常生活当中比较常用的，其实借条如果格式不正规的话，是不具备法律效益的。下......

·军人离婚孩子7岁判谁，离婚财产如何处理
      在离婚时，涉及到最多的问题就是财产的分割和孩子的抚养权归属。军人在离婚时，也不免会遇到这些问题。在当代社会，这种与军人离婚的案件也越来越多。那么军人离婚孩子7岁判谁，离婚财产又要如何处理呢?我们收集了相关资料，希望在看完后能帮助到您。一.军人离婚孩子抚养权归谁......