摘要：在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自...

   
在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：
一是 免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款；
二是 进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长。
建设单位一般采用两种解决办法：一是不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将合同期顺延；二是指施工单位采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。
如果工期延缓责任不是由施工单位造成，而建设单位已认可施工单位工期索赔，则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等，施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。

■ 法律问答

·派出所调解了可以在起诉吗
·上大学，将农村户口迁入学校，毕业之后能否凭着毕业证直接迁回原
·我帮我朋友在小额贷款公司贷了3万元钱的贷款。到手里000多。我是贷款人我该怎么做
·是否淘汰，及不能营运或出台其它政san
·我有一套房产被政府征属夫妻共同房权收因种种原因女方不同意签字，一方签字有法律效力
·吊牌羊毛含量和水洗标不一
·朋友做假酒被抓了 现在已经管了八个月了 说要判三到七应该怎么san
·幼儿在幼儿园受到意外伤害责任归谁？
·您好，我半月之前雇了一辆十三米的货车，拉货，中途司机肇事了，然后被警察扣了，至今没有放车，我想把货
·能不能证明房子我也有份？
·我是江西九江人，在佛山狮山镇官窑承包了一栋出租房，做二手房东
·意外事故死亡理赔,我一个朋友开货车在工厂内撞到一睹墙
·关于商品房共用部分安装空调影响其他住户的问题
·我想学车交了钱。因为不方便。就想退费。
·学校实习不给工资，不让离开。我想问san
·买房方要求我交营业税，我是否负责

■ 相关内容

·工期索赔
      在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使......

·大股东滥用股权不分红,小股东可请求法院强制分红
      在公司存在可分配利润，满足进行盈余分配的条件下，在大股东滥用多数表决权不通过股东会分红决议，并存在变相分配利润、隐瞒或转移公司利润时，损害其他股东的实体利益的情形下，法院可以在没有股东会决议的情形下，强制公司分红。《最高人民法院关于适用若干问题的规定最高人民......

·用人单位违反劳动合同法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，应承担何种责任？
      在实践中，用人单位不按规定与劳动者签订无固定期限劳动合同的情况并不罕见，那么，当我们遇到这样的情况时该怎么办呢——　　一、当符合条件时，用人单位不予签订无固定期限劳动合同属违法行为。　　根据《劳动合同法》的规定，劳动者在用人单位连续工作满十年的(详细可参考本法第......

·贸易追债方法
      一般大型的、规范运作的企业都会提供完整的格式合同。发生合作关系时，可把每一环节和步骤用书面方式记录下来。比如接受订单时，如果对方不愿签订合同，不妨让对方以传真或信件方式告知合同具体内容；出货时，也可传真给对方，并要求对方签字后回传；出货之后，以书面形式确定货......

·江苏省刑事立案量刑最新标准（2018）
      根据江苏最新会议纪要等地方标准文件，及近三年（2015-2017）最新出台司法解释标准整理，共80余个罪名，文件依据已标注并附后，内容仅供参考。一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（含单位）(刑法第175条之一)（一）以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证......

·合同的形式陷阱
      合同订立形式陷阱相关法律规定法律实践经验和注意事项@当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。@法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。@书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括......

·仲裁的适用范围
      仲裁的适用范围是指哪些纠纷可以通过仲裁解决，哪些纠纷不能以仲裁来解决，这就是我们通常讲的“争议的可仲裁性”。　　《仲裁法》的第2条规定：“平等主体的公民，法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可......

·过失致人重伤罪的辩护词
      一、辩护词之罪轻辩护被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，案发时刚年满十八周岁，可以酌情从轻处罚。被告人一向遵纪守法、明礼诚信，从未做过违法乱纪的事情。之所以实施本次犯罪行为，主要是由于被害人的无端滋事，加之其法律意识淡薄，对自己行为后果的严重性认识不足，一时冲动......

·窝藏、包庇罪
      一、概念及其构成窝藏、包庇罪，是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。本罪为选择性罪名，具体包括窝藏罪和包庇罪。(一)客体要件本罪所侵害......

·夫妻共同财产认定的观点集成
       1、住房公积金    在离婚案件中具体处理住房补贴和住房公积金问题时，应严格区分款项取得于婚前或婚后，离婚时分割的只是婚姻关系存续期间的住房补贴和住房公积金。在具体操作上，可以先计算出双方婚姻关系期间的住房公积金、住房补贴......

·中华人民共和国知识产权海关保护条例
      中华人民共和国知识产权海关保护条例中华人民共和国国务院令第395号《中华人民共和国知识产权海关保护条例》已经2003年11月26日国务院第30次常务会议通过，现予公布，自2004年3月1日起施行。第一章总则第一条为了实施知识产权海关保护，促进对外经济贸易和科技文化交往......