摘要：工程质量共同监管协议范本现在在各项工程建设中，工程质量是您都普遍关心的东西。在国家现行的法律文件中，也有一些关于工程质量的法律规定。由此可见，工程质量的重要性。在此，我们不得不说到工程质量共同监管协议范本，这和《承包协议书》一样是一种合同，是由工程双方签订的...

  工程质量共同监管协议范本

现在在各项工程建设中，工程质量是您都普遍关心的东西。在国家现行的法律文件中，也有一些关于工程质量的法律规定。由此可见，工程质量的重要性。在此，我们不得不说到工程质量共同监管协议范本，这和《承包协议书》一样是一种合同，是由工程双方签订的，具有法律效应的一种合同文件。

一、工程质量共同监管协议范本

甲方：

乙方：

甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。

经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。

（一）、乙方质量责任：

1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。

2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。

3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。

5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。

6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。

7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。

8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。

9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。

（二）、甲方质量责任：

1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。

2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。

3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。

4、 甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。

5、 甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。

6、 甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。

（三）、质量管理的组织和制度：

1、 开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。

2、 乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检 查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。

3、 乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及 甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。

4、 为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量； 谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款 __________，直至赔偿甲方损失，清除出场。

5、 合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行 核发。

（四）、质量宣传教育：

1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。

2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。

（五）、其它事宜：

1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。

2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。

3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。

4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。

5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。

本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。

本协议书一式二份，甲、乙双方各持一份。

建设单位盖章 日 期： 年 月 日

建设单位法人：（签字）

承包单位盖章 日 期： 年 月 日

承包单位法人：（签字）

也许和您知道的范本有些不一样。但是，《协议》的具体内容是双方制定的，在一些细节上是可以有些变动的。只要协议双方都认同并且毫无疑议，此外，协议书的内容都合理合法，那么无论协议的具体内容是什么，它都是具有法律效力的，从法律的角度上，这个协议是正当合法的存在。希望我们找到的内容能够帮助到有需要的人。

■ 法律问答

·如上述限价房己交请所有款税后是不是变回商品房的性质一san
·你好，今年三月我开车撞伤一名孕妇，我是全责，当时不能拍片，七
·你好，开了订车协议书突然后悔不想要了，这算构成法律吗，我还需要付完全款吗?
·你好，我现在欠很多钱，无力还款？怎么办？
·能要回吗？,请问：我今年在某驾校学车
·我借了一个女人的钱，他丈夫以他丈夫的名义起诉我，这样符合程序
·准备领结婚证，女方家不给副口本
·合同到期不续签，也不通知
·一起喝酒出车祸了，颅骨塌陷骨折后续医疗费用需要8万元该则么办
·你好，寻衅滋事办理了取保候审，还会被判实刑收监吗
·我回前欠花呗借共计一万五，我想到4月30号前结清！花呗不同意
·最初按揭手机，后期捷信公司工作人员电话推送借款，当然我不喜欢
·你好，孩子在校比其同学用跳皮筋把脖子整伤，而且校方没有通知家长，是否可以起诉校
·许律师，找你有事，回个电话
·不服中级人民法院载定书能上诉
·村村通公路,村村通公路是为了方便村民出行的

■ 相关内容

·工程质量事故有期徒刑的法律规定是什么?
      工程质量事故有期徒刑的法律规定是什么？一旦我国的工程建设发生事故，就是对我国公共安全的危害。所以，我们国家将工程质量事故的发生纳入刑法犯罪范畴中。所以，在我国的司法立法阶段中我们就可以看出，国家对惩治工程质量事故罪的刑法也是相对较重。在此，我们就为您收集了工程......

·根据民法总则个体工商户的债务如何承担？
      根据民法总则个体工商户的债务如何承担？创业的方式多种多样，除了成立公司之外，许多人还会以经营商铺，也就是个体工商户的形式创业。个体工商户在经营管理过程中同样会有债权债务等问题，但由于个体工商户与公司不同，在债务的处理上也不相同。那根据民法总则个体工商户的债务如......

·工伤鉴定标准1一10级标准是怎样的？
      随着现在人们法律意识的越来越强，很多人都知道了如何来维护自己的合法权益，比如说在工地上遭遇到伤害之后，以前很多人不知道如何去寻得赔偿，怕丢掉工作所以都不敢找赔偿，但是现在越来越多的人法律意识都增强了，在面临工伤的时候也能积极的去应对，那么工伤的标准您真正了解了......

·灵活劳动合同中的灵活就业是什么？
      一个大公司因为短期需要会聘用大量的临时工，工作任务完成后就马上解除劳动关系。虽然工作时间相较来说很短，但还是会签订一个灵活劳动合同以确定两者之间的劳动关系。关于灵活劳动合同中的灵活就业的概念很多人表示疑惑。下面来看看我们的讲解。灵活劳动合同中的灵活就业是什么......

·中华人民共和国公司法修订有哪些
      中华人民共和国公司法修订有哪些改动？虽然各个公司可自行制定公司章程，但法律法规要高于公司自定的制度。此次中华人民共和国公司法修订的内容很多，有营业执照、实收资本、有限公司成立条件和股东出资规定等，进行了制度的切换。公司的高级管理人员的权限随着公司法法规的内容......

·著作权法第四十六条规定的侵权行为
      《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条指出：因侵犯著作权行为提起民事诉讼，由著作权法第四十七条规定侵犯行为的行为地、侵权复制品储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。《著作权法》第四十六条所规定的侵犯著作权的行为是指：一......

·建筑安装工程分包合同（二）
      订立合同双方：　　＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，经充分协商，特订　　立本合同。　　第一条　工程名称　　＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）　　第二条　工程地点　　＿......

·著作权纠纷案件的诉讼时效
      诉讼时效，是指诉讼请求人请求人民法院保护其合法权益的有效期间规定，不同的侵权案件，法律规定有不同的提起诉讼的有效期间，超过法律规定，又不符合时效中断条件的，诉讼请求人的请求人民法院不予支持。也就是说符合法律规定的诉讼时效的诉讼请求，人民法院才予以支持。对于著作......

·什么人可以为车辆购买保险？
      车辆的所有者、承包者、保管者、使用者等利益关系者都可以为车辆购买保险。...

·新刑法组织考试作弊罪的相关规定有哪些
      您在学习生涯中对考试作弊想必并不陌生，但是你知道吗，在《刑法修正案(九)》中新增了组织考试作弊罪这项罪名，该刑法中规定了组织作弊、买卖考题、替考等都会承担刑事责任。那新刑法组织考试作弊罪的相关规定有哪些，我们一起来了解一下。一、新刑法组织考试作弊罪的相关规定......

·申请劳动仲裁的时效是多久
      申请劳动仲裁的时效是多久劳动者要想申请劳动仲裁，就一定要在法定时效范围内向劳动仲裁委员会提出，否则一旦错过了时效，劳动仲裁委员会可能就不会再受理了。那么，申请劳动仲裁的时效是多久呢？以下是我们带来的解答内容。一、申请劳动仲裁的时效是多久劳动仲裁是指由劳动争议仲......

·土地使用仅出让、转让、抵押如何办理登记?
      出让国有土地使用权办理登记手续依次分为申请、地籍.调查、审核、注册登记、颁发证书等5个阶段。在申请阶段,申请人持有关证件和文件到土地登记机关申请登记。在地籍调查阶段,地籍调查人员接到土地登记人员移交的有关登记申请文件后,对拟登记的宗地进行地籍调查,调查完毕后,将地籍调......

·劳动者在试用期间不符合要求、经过培训任然不能达到工作要求，或
      劳动者在试用期间不符合要求、经过培训任然不能达到工作要求，或者严重违反了用人单位的规定将被用人单位解除劳动合同，那么，您知道解除劳动合同书面通知的相关法律规定吗?劳动合同解除方面的相关内容是什么呢？将在下文中详细介绍。一、解除劳动合同书面通知用人单位应在......

·欠款民事诉讼状范文是怎样的
      欠款民事诉讼状范文是怎样的？在日常生活中，无论是个人还是组织单位，都不可避免的会遇到资金短缺的问题，由于到银行等金融机构办理借贷的手续是较为繁琐的，故而当事人会想通过向他人借贷的方式解决资金问题，借款人为了保护自己的财产权益，会让欠款方写下欠条，在对方逾期不......