摘要：道路工程质量管理条例有哪些内容随着我国经济的加强，对交通问题也逐渐重视，各地之间的联系也变得越来越容易，同时也促进了两地的经济发展，但是这也要求了道路的工程质量必须严格的满足相关标准，那么道路工程质量管理条例有哪些内容呢？我们通过下文来了解一下。一、道路工...

  道路工程质量管理条例有哪些内容

随着我国经济的加强，对交通问题也逐渐重视，各地之间的联系也变得越来越容易，同时也促进了两地的经济发展，但是这也要求了道路的工程质量必须严格的满足相关标准，那么道路工程质量管理条例有哪些内容呢？我们通过下文来了解一下。

一、道路工程质量管理条例有哪些内容


为规范我工程施工，提高施工单位工程质量意识，保证工程质量，特制定如下规定：

一、路基工程

1、填、挖土路基轮迹明显、宽度不够、高程不符设计要求，视情况处1000～5000元/处，并返工处理至满足要求。

2、压实度达不到设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。

3、路基填筑材料质量不符合设计规范要求，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。

4、填土产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。

5、砌体工程

①材料不符设计及规范要求，罚款2000元/次，并停工整改。

②发现石块含泥量大，罚款1000元/次，并停工整改。

③砂浆强度不符设计及规范要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。

④砌体尺寸、外观形象不佳、线性不顺，罚款2000元/次⑤砌体产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。

二、路面工程

1、基层及底基层

①压实度不够，罚款2000元/处，并返工处理。

②水泥质量、水泥用量不符设计及规范要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。

③骨料质量、级配不符合设计及规范要求，立即停工整改，罚款5000元/次，并返工处理至满足要求。

④线性、宽度、厚度、平整度、横坡度、高程不符合设计及规范要求，罚款5000元/处，并返工处理至满足要求。

⑤基层产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。

⑥施工不规范，拌和不均匀立即停工整改，罚款2000元/次。

2、砼面层

①砼试件抗折强度不符设计及规范要求，罚款2000元/处，并重新破碎板处理。

②水泥质量不达设计要求，水泥用量小于设计及规范要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。

③骨料质量、级配、含泥量不符合设计及规范要求，立即停工整顿，罚款5000元/次，并返工处理至满足要求。

④线性、宽度、厚度、平整度、横坡度、高程不符合设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。

⑤砼面层产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并重新破碎板处理至满足要求。

⑥路面钢筋质量不满足设计规范要求，罚款2000元/处，并立即停工整改到位，钢筋数量、尺寸、摆放位置不符要求，罚款1000元/次，并立即停工整改到位。

⑦填缝材料、切割不符设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。

⑧面板有大面积露骨、脱皮、有渣滓、有缺角、缺边现象，罚款5000元/处。

⑨胀缝有明显缺陷，不放钢筋笼、传力杆等，罚款5000元/条，并破碎板处理后重新设置。

⑩施工不规范，立即停工整顿，罚款2000元/次。

3、沥青混凝土面层

①马歇尔稳定度、流值、孔隙率、沥青饱和度、沥青体积百分率等指标不能满足设计规范要求，罚款3000元/处，并对该段落铲除重新铺筑。

②沥青质量不能满足设计要求，沥青用量小于设计要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。

③骨料质量、级配、含泥量不符合设计及规范要求，立即停工整顿，罚款5000元/次，并返工处理至满足要求。

④线性、宽度、厚度、平整度、横坡度、高程不符合设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。

⑤沥青砼面层产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并重新破碎板处理至满足要求。

⑥沥青砼路面出现松散，离析现象罚款5000元/处。⑦不安施工技术规范要求施工，立即停工整顿，罚款2000元/次

三、桥涵工程

1、尺寸不符规范要求，桥的预制梁、桥墩、盖板涵、箱涵的梁、柱轴线位置偏差超规范罚款2000元/次，并返工处理。

2、对混凝土强度不合格、桩基出现断桩的处5000~10000元/次,并返工处理。

3、涵洞工程不打砼基础及垫层，将不予该道涵管计量，不打砼端墙护壁、隔水墙罚款5000元/次，并返工处理后再进行计量。

4、涵洞工程质量、尺寸等不符合验收标准的，罚款5000元/处，并返工处理至符合设计及规范要求。

四、文明施工

1、工地现场、拌合场材料机具必须堆放整齐，不零乱，标识清楚醒目，其他，钢筋、水泥、外加剂等材料堆放必须下垫上盖，施工牌填写必须工整正确，摆放位置合理，否则每次罚款2000元。

2、必须按规范和设计要求做好砂浆和混凝土试件的取样和养护，并准时送交项目部试验室检验，每缺一组时间罚款2000元。

3、严禁施工人员酗酒生事，违法乱纪，违者每次处以2000元的罚款，触犯法律，将送司法机关处理。

五、内业资料

1、及时完成工程各工序所需内业资料，做到及时归整归档，否则，处罚1000元/处。对资料缺乏的项目不给予当月计量计款。直至完成资料后，方可按实支付工程款。

2、及时报送工程变更资料，本月完成的变更，需下个月月底前完成资料报送和现场验收，隐蔽工程需在下道工序开始前给予验收，否则，不予该工序计量。

3、认真完成和落实项目业主和转发的各上级单位公文的内容，及时上报业主要求上报的资料信息，未在规定时间内完成工作，视情况罚款1000~5000元。

六、其它

1、现场监理质量监督发现问题口头要求整改，施工方拒绝听从或整改不到位，监理书面指出时间内仍整改不到位的，处于罚款2000元/次。

2、对分部分项工程质量，隐蔽工程报验，提前报验，资料齐备，否则，罚款1000元/次。

3、项目下个月进度计划在每月20日之前交至监理处和公路工程建设管理部。本月已实施情况于30日之前交至监理处和公路工程建设管理部。迟交罚款1000元/天。

4、对质量会议无故不参加者一次罚款500元/人，迟到一次罚款200元/人。

5、以上罚款款项将从施工单位工程款中予以扣除;若施工质量好、施工进度快、无安全事故，各项质量评定标准符合设计及规范要求，将给予施工单位一定奖励。

6、对于上述问题发出罚款单和奖励单，并由相关施工单位负责人签字认可，如拒签，则在奖罚款单开出3天后自动生效，拒签方视作同意处理。

如果出现道路工程质量不合格的现象，相关施工单位是要承担相应的法律责任的，而且也会处相应的罚金，所以施工单位在进行工程施工时必须按照规范完成相应的工程作业。

■ 法律问答

·法院可以判决离婚吗？,我在酒醉的情况下在离婚协议书签的是不是有法律责任法院可以判
·物业服务不作为，业主拒绝交物业费。物业将我告上法庭，我该如何
·你好，我家是黑河市，我老婆是五常市的准备在黑河市生孩子，今天住院去社保局办理社保，工作人员说得去五常
·抢夺罪,你好,你好，我想咨询一下，我一个朋友前些天被认
·律师您好？我女儿13岁被别人强*了对方又没有赔偿，法院判决书
·我爸被抓了，马上要出监狱想让他在永登县城关镇体育场等我
·同一时间，同一地点违反交通禁止标志，可以罚款两次?
·遗产问题,我外公外婆当时购买了一套外婆单位的房子
·你好二次离婚:女方有条件可提吗
·你好陈律师，你们单位一个王律师特别好
·你好，人家欠钱不还咋办？
·非转农,怎么填写非转农申请理由？
·微信账号被投诉，确认打招呼存在异常或过于频繁对其他用户构成骚扰被限制登录
·在外面给小孩报的英语培训班，2019年十月交了一万二，到现在
·帮别人卖银行卡没得到一分钱，那个人的银行卡犯罪金额达到快一百
·我是蚌埠市元丰通讯工程有限公司，挂靠奥维通信股份有限公司，从

■ 相关内容

·应付职工薪酬应付福利费是怎样计算的
      在公司中，职工付出了应该的劳动力，公司应该给职员发放福利，那么公司应该支付职工多少酬薪呢?是否应该支付职工福利费吗?下面我们给您整理了一下应付职工薪酬、应付福利费的有关知识。一、应付职工薪酬、应付福利费应付福利费是指企业从费用中提取的、准备用于职工福利方面的资......

·非国家工作人员受贿
      对于国家公职人员利用职权收受他人的财物，帮助他人谋取利益的行为在法律中有着明确的处理规定。那么在非国家工作人员受贿时，应该如何报案?对于非国家工作人员受贿又该如何处理呢?下面请和我们一起来了解一下。一、非国家工作人员受贿如何报案刑事案件的侦查由公安机关进行......

·新劳动法加班时间规定解读？
      对于我们每一个已经参加工作的人来说，不同的工作单位，上班的时间也有所不同，规定内的时间，属于正常上班，但对于工作单位规定以外的时间工作，就属于加班了。根据每天业务量的不同，加班时间也固定，但是根据新劳动法加班时间规定，对加班时间有个限制性的规定，不能无休止的加......

·消费权益被损害向国家工商局投诉有用吗？
      消费权益被损害向国家工商局投诉有用吗？消费者在消费时自身的消费权益受到损害，可以向国家工商局进行投诉，以此来维护自身的合法权益，但是有时会遇到即使向工商局投诉也无法解决的情况，那么此时自身消费权益受到损害向国家工商局投诉有用吗？下面就跟随的我们来一起了解一下。......

·工伤医疗费谁支付,谁承担工伤医疗费？
      工伤医疗费谁支付,谁承担工伤医疗费？职工在工作过程中因为工作原因受到了人身损害的，经过相应的程序认定确认为工伤后，就可以根据实际造成的损害获得一定的赔偿。那么这其中涉及到工伤医疗费的赔偿时，工伤医疗费谁支付呢?我们为你做详细解答。一、由工伤保险基金支付的项目......

·江苏省高级人民法院《关于审理劳动人事争议案件的指导意见》（2009年）
      江苏省高级人民法院江苏省劳动争议仲裁委员会印发《关于审理劳动争议案件的指导意见》的通知苏高法审委[2009]47号　各市中级人民法院、各基层人民法院，各市、县(市、区)劳动争议仲裁委员会：　　为了依法妥善审理劳动争议案件，保障劳动关系当事人的合法权益，省法院与省劳动争议......

·宣判前又犯新罪如何处理？
      在一审宣判(包括对缓刑的宣判)之后判决还没有生效之前，如果被告人②又犯新罪的，司法机关应该如何处理?这里可以分为三种情形：(1)检察机关对于一审判决提出抗诉(被告人也可能同时提出上诉)后司法机关又立即发现被告人所犯新罪并在二审期限内提出起诉，这时由于原判决还没有......

·婚姻法规定近亲结婚范围是怎样的
      随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。一、《民法典》规定近亲结婚范围是怎样的近亲是指三代或三代以内有共同的祖先。如果他们之间通婚，称为近亲婚配。我国《民法典》规定三代以内血亲禁止结婚，包括第三代，即禁止表兄妹结婚。三代以内旁系血亲。包......

·农村土地承包法司法解释全文
      农村土地承包法司法解释全文农村土地承包法司法解释全文《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》已于2005年3月29日由最高人民法院审判委员会第1346次会议通过，现予公布，自2005年9月1日起施行。最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适......

·军产房能继承吗？
      1.李某与刘某系夫妻关系，双方于1971年9月29日登记结婚。双方生育两个儿子李某1与李某2。丰台区×路×号院×楼×号房屋登记在李某名下，该房产系军队房改成本价购买，该房屋系李某与刘某的共同财产。李某于2010年5月10日去世，刘某于2010年8月12日去世。李某与刘某均未留下任何遗......

·公司载明的“薪酬保密”条款是否合法有效？
      薪酬保密制度是企业的一项管理手段，是指用人单位与每个员工单独约定薪酬，并规定不得打探他人的薪酬，发放薪水的时候也会采用一定措施不使其公开。企业采用薪酬保密制度的目的是有利于其根据每个员工的能力、工作态度及工作岗位灵活决定薪金水平，员工之间也不会因薪水的差异而产......

·引发交通事故的原因可以是各种各样的，如果在交通事故当中的相关
      引发交通事故的原因可以是各种各样的，如果在交通事故当中的相关人士能够私了的话，签订一份具体的医疗赔偿协议也是可以的。所以生活当中很多人在遇到交通事故以后，对于交通事故医疗协议书格式是什么并不是特别的清楚，为了方便您理解，我们特地为您整理了一个详细的范本，希望可......

·企业破产清算决策权在谁手中？
      企业破产清算决策权在谁手中？一、企业破产清算决策权在谁手中？破产清算是指宣告股份有限公司破产以后，由清算组接管公司，对破产财产进行清算、评估和处理、分配。清算组由人民法院依据有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人士组成。所谓有关机关一般包括国有资产管......

·律师提示：警惕黑客盗取邮箱密码冒充主人谈生意诈骗货款
      犯罪分子针对外贸企业下手，由于目前外贸订单主要依靠电子邮件来往，较少通过电话、传真、信函等方式确认，一般情况下，客户对电子邮件内容不会产生怀疑，给诈骗活动提供了可乘之机。犯罪分子拥有一定黑客技术，通过后台植入木马程序，引诱他人访问相关网站链接，从而盗取诸如QQ、......