摘要：建设工程质保金最新规定是什么建设工程质量保证金管理办法第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》...

  建设工程质保金最新规定是什么


建设工程质量保证金管理办法

第一条 为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。

缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

第三条 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

(一)保证金预留、返还方式;

(二)保证金预留比例、期限;

(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;

(四)缺陷责任期的期限及计算方式;

(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;

(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;

(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

第四条 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

第五条 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。

第六条 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

第八条 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

第九条 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

第十条 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

第十一条 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

第十二条 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

第十三条 建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。

第十四条 本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。

第十五条 本办法自2017年7月1日起施行。

其中明确了工程质量保证金的比例是3%，这比之前有所降低，可以降低承包人的资金压力。同时，该办法规定，工程质量缺陷责任期最长是两年，等到期后，工程质量没有出现问题的，发包人应该将质保金退还给承包人。

■ 法律问答

·按揭买房,贷款银行收取贷款额的4%权属变更是否合法
·应届毕业生在1月份给汉光中学签合同，就在8月4日上午接到座机
·你好，可以咨询一下离婚方面的吗？
·我在闽侯县南通镇瓜山村一个厂工作！欠我工资有一年六个月还没给
·19日下午约15点半我驾驶自己的机动车在路上行驶，前方有减速带
·亲奶奶属于直系亲属嘛？,亲奶奶去世是否可以享有带薪休假的权利嘛？亲奶奶属于直系亲
·请问本市区行政案二审案件
·您好！咨询交通事故
·请问南阳误工费是按住院天数算的？受伤着农民
·未取得机动车驾驶证驾驶二轮摩托车及驾车违反交通酒后驾
·我父亲是退休公务员刚刚去世我们家属会得到哪些补偿 我们是继母我们父亲有三个女儿继
·受骗人数多的，骗子摆眼前谁人过问
·渔船老板欠我工资5万没拿到怎么办
·我家房子因为丈夫替人担保而被保全，我现在可以可以通过协议离婚将房子给我吗
·实习期两次上高速，第一次被罚款，第二次会怎样罚？
·我的户籍在河源市，我现在在潮州读大学，我的身份证丢了，我可以

■ 相关内容

·劳动合同到期需要通知老板吗，有相应的补偿吗
      我们都知道，国家制度如今越来越健全，不管去什么地方，我们首先要签署劳动合同，这不仅是对自己生命及财产安全的一种保障，更会对用人单位的一种负责，既保障了自己的合法权益，又减少了公司的后顾之忧。但此刻可能就有人疑惑了，劳动合同到期怎么办?劳动合同到期需要通知老板吗?......

·北京劳动合同法实施细则
      北京市作为国家首都，吸引了全国大量的优秀人力资源到北京工作。到北京参加工作，就离不开和用人单位签订劳动合同，就此北京市政府制定了北京劳动合同法实施细则，为北京范围内的劳动合同制定提供规则指引。以下就是我们为您带来的细则内容。北京劳动合同法实施细则根据《中华......

·公共人防工程的作用是什么?
      公共人防工程的作用是什么防空工程是一项重要的建造，其在我国的战略部署上有着重要的意义。公共人防工程从实际上来讲就是一个地下的防护设施，战争时期人们可以在里面躲避防止空袭，平时的情况下，该地也可以作为一般的保存物品的基地。那么，对于公共人防工程来讲其作用和注意事......

·最新人防工程施工及验收规范有哪些
      最新人防工程施工及验收规范有哪些内容？在我国很多城市，都修有防空洞，包括像地铁这样的地下工程也是重要的人防工程。人防工程施工要按照验收规范严格执行，那么最新人防工程施工及验收规范有哪些内容？我们整理了相关资料，让我们通过下面的内容来做个简单了解。一、竣工验......

·工程分包合同格式
      （一九七三年三月三十日重行修正）　　　　本合同须联同英国土木工程师学会　　（Ｉ．ｃ．Ｅ）的合同通则一并使用．　　该合同的印本格式可径向伦敦ＳｗｉＰｇＰｕ　　塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。　　释　　义　　兹有工程总承包人　　　　　　注册商标　　......

·根据我国法律的规定新婚姻法关于房产加名管用吗？
      您都明白的事，房产证是拥有房屋所有权的一个重要凭据。在我们的现实生活中，经常可以看到有人要求在房产证上加上姓名，因此许多人都想要清楚的了解一下根据我国法律的规定新婚姻法关于房产加名管用吗？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、房产证加上自己的名字......

·离婚打官司的程序是怎么样的？
      为了降低离婚率，国家一直在调整政策，但是作用微乎其微。而且协议离婚远远少于诉讼离婚的，因为离婚的产生纠纷的可能性非常大。那么，我们在下文就为您简要分析一下离婚打官司的程序是怎么样的?希望对您有所帮助。离婚打官司的程序是怎么样的?1、诉讼与管辖离婚诉讼由一方当事......

·最高院刑事诉讼法解释的内容在我国是什么？
      诉讼法在我国是非常重要的，在我们的现实生活中存在着大量的刑事诉讼法的解释。实际上，很多普通老百姓并不清楚刑事诉讼法的解释，因此都想要了解清楚最高院刑事诉讼法解释的内容在我国是什么?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、刑事诉讼法司法解释申诉期限应......

·起诉离婚调解程序是什么
      根据我国法律中的规定，夫妻中一方要是向法院提起离婚诉讼的话，此时法院受理了案件的，在审理的过程中需要先进行调解，也是说诉讼离婚中调解是必经程序。那这个起诉离婚调解程序是怎样的呢?可能很多人都比较好奇，下面就让我们为你做详细介绍。一、离婚起诉前是否需要调解?夫......

·河南省工伤鉴定标准是什么?
      河南省是我国劳动大省，建筑工人众多，一些工人在工地上受伤后，要先进行工伤认定。确定属于工伤的，再到相关部门进行工伤鉴定，明确伤残等级，这样工人就可以凭借工伤鉴定书领取伤残补助金等。那么，河南省工伤鉴定标准是什么?下面我们一起通过我们的这篇文章了解下。一、河南省......

·刑事诉讼法立案条件是什么
      刑事诉讼法立案条件是什么在日常生活当中，针对一些刑事案件，当发生在我们身边的时候，我们需要向法院提起诉讼，法院会根据具体的情况进行立案侦查。那么刑事诉讼法立案条件是什么?很多人都不是很清楚，接下来我们将针对刑事诉讼法立案条件为您进行详细的介绍，您可以跟随我们的脚......

·可以直接向法院起诉的房产纠纷有哪些
      生活中，因为房产问题而产生纠纷的情况比较多，但由于房产涉及到的价值都比较大，因此当事人在处理的时候往往也会小心谨慎，多数都会向法院起诉。但并不是所有的房产纠纷都可以直接向法院起诉。那法律中规定，可以直接向法院起诉的房产纠纷有哪些呢？我们为你做分析解答。一、可......

·近几年在房地产交易市场快速发展，房产买卖成交价格和数量不断攀
      近几年在房地产交易市场快速发展，房产买卖成交价格和数量不断攀升的同时，也带动了住房租赁市场的蓬勃兴旺，加之国家推出了一系列鼓励住房租赁业务发展的政策，城镇化建设改造也在持续向前推进，城市外来人口增多也形成了大量的房屋租赁需求，为了规范出租方和承租方的权利义务，......

·今年藁城市征地补偿标准是怎样的？
      今年藁城市征地补偿标准是怎样的？在实际生活中，由于某些原因需要征收一定的土地。土地征收，必然会触及到被征收人的切身利益，那么，相应的征地补偿肯定是不会少了的。在我国，不同的地区，土地征收的补偿标准是不同的。接下来，我们以今年藁城市征地补偿标准为例，为您进行介绍......