摘要：弱电工程劳务合同弱电工程劳务合同范本甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线...

  弱电工程劳务合同 弱电工程劳务合同范本
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：
一、工程名称：
弱电综合布线施工及无线网络调试
二、工程地点：
三、工程范围：
弱电综合布线施工及无线网络调试
四、工程金额：
工程合同总价为人民币： 如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
五：付款方式
1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。
2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。
3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。
3、结算方式：甲方以银行转账或现金方式结算工程款。
六、进场时间与工程进度
按甲方工程进度，合同签定之日起计到 月 日施工结束，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。
七、甲方的职责
1. 遵守本合同的付款方式。
2. 甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
3. 负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划， 为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。
4. 为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。
5. 监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。
6. 负责与工程相关部门的协调工作。
八、乙方职责
1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。
3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。
4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。
5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。
6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。
7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。
8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。
九、安全与质量
1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。
2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲方不应以此为理由拖欠合同款。
十、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。
十一、材料、设备供应
1、乙方自备全部施工机具和设备。
2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。
十二、工程验收及保修
1、工程验收
乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。
2、工程保修
该工程免费保修期年限为 壹 年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后， 3日内 到场维修，国家法定节假日顺沿。
免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。
十三 质量标准及施工要求
十四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
十五、解决合同纠纷的方式
1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用(包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方承担。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。 乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。
2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉;如因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带责任。
十六、合同生效及其它约定
1、本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完毕自动失效;
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。
4、如违反本合同的相关约定，违约方应承担 5 ‰的违约金。
5、 其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
综上所述，甲乙双方签订《弱电工程劳务合同》，促进双方互相配合，促进合同的顺利履行。我们在此提醒您，在签订《弱电工程劳务合同》时，一定要对双方职责等重要条款进行约定。以上就是我们为您提供的弱电工程劳务合同范本，希望对您有所帮助。

■ 法律问答

·响水县法院离婚案什么時候开庭
·自动离职什么时候可以解除劳动合同
·克扣工资,辞职之后公司克扣两个月的工资
·尊敬的律师，您好！我妈出车祸住院，交警责任认定书下来是双方同
·我想不卖了，我可以拿回？
·老婆和他人已连续姘居十二，其间又瞒着本人买了房，儿子今/span>
·请病假，单位病假单不收，又让劳务派遣发通知上班，没有去开除
·关于意大利大使馆扫描的问题
·律师好，我是微商欠钱不还的问题,有些客户欠钱不还,催款也不回
·打架事件，对方一直拖着作伤情鉴定都鉴定三次了报告还没
·离婚抚养费纠纷和账务纠纷
·我以拿到了判决书离婚但是男方没去拿我要等多久
·我想咨询一下有关离婚这方面的，
·北京地区冬季取暖费报销问题。
·群里面辱骂他人，可以起诉吗本人在深圳，对方在老家，可以在深
·合同是否还需要什么值得证明和确保的吗？

■ 相关内容

·实践中，建设单位、设计单位以及施工单位都是要保证建设工程的质
      实践中，建设单位、设计单位以及施工单位都是要保证建设工程的质量，满足国家或地方规定。对此，我国还有专业的机构来对建设工程质量进行监督。那么这个建设工程质量监督机构具体是哪个呢？我们一起在下文中进行了解。一、建设工程质量监督机构是谁工程质量监督是建设行政主管......

·全日制劳动合同属于标准劳动关系的规定是什么？
      我们都知道劳动关系就是工作者和用人单位之间的一个合同约定，其主要作用就是来保障双方的利益不受侵犯，一般情况下每个人在参加工作后都会签订一份劳动合同来确立劳动关系，在日后的工作中大有用处更是一个保障，那全日制劳动合同属于标准劳动关系的规定是什么？下面就详细介绍。......

·工程质量保修期条款都有什么
      工程质量保修期条款都有什么我们国家一向对工程质量要求的很严格，为此也颁布了很多相关政策。即使是这样还是会出现工程质量问题，这应该引起我们中国公民的反思。这一次的主要内容便是与工程质量有关的问题，最主要的还是工程质量保修期条款，下面，我们来谈谈自己的看法。一、工......

·水利工程质量事故划分标准是什么?
      水利工程质量事故划分标准是什么？在我国工程质量涉及到安全问题和人身保障问题，因此是十分重要的，水利工程也不例外。但是有的时候由于疏忽或是其他原因，造成事故也是可能的。发生质量事故，国家会对相关人员进行惩处。那么你知道水利工程质量事故划分标准是什么吗？下面我们一......

·民事裁定书（对原审驳回起诉的上诉案件用）
      法院诉讼文书样式５７　　　　（××××）×民终字第××号　　　　上诉人（原审××）……（写明姓名或名称等基本情况）。　　被上诉人（原审××）……（写明姓名或名称等基本情况）。　　（当事人及其他诉讼参加人的列项和基本情况的写法，与二审维持原判或者改判用的民事判......

·离婚纠纷中如何认定夫妻感情破裂？
      1、夫妻感情破裂认定标准：　离婚是一种复杂的社会现象，造成夫妻感情破裂的原因是多种多样的，法律不可能一一列举，为此，婚姻法第32条第3款在具体列举4项判决准予离婚的条件后，第5项设置了一个兜底性条款，以“其他导致夫妻感情破裂的情形”加以概括，从而为人民法院在基于各......

·借款纠纷原告要怎样举证
      借款纠纷原告要怎样举证在发生借款纠纷后，如果债权人决定通过诉讼的方式来解决，作为原告，债权人需要对自己的诉讼事实进行举证。具体来说，借款纠纷原告要怎样举证呢？为了能够在借款纠纷诉讼中胜诉，借款纠纷原告举证要注意什么问题呢？我们一起在下文中了解一下吧。一、借款纠......

·公民的继承权会丧失吗？在什么情况下会丧失继承权？
      继承权是公民的一项最基本的民事权利，宪法、民法、婚姻法都肯定了这一项民事权利。但这并不意味着无论发生什么情况，公民都可毫无例外地固享这一权利。继承权可以丧失，有继承权的公民可能会因为法律规定的情况出现从而丧失继承遗产的资格。《继承法》第7条明确规定，继承人有下列......

·哪些离婚后财产纠纷只能提起再审？
      通常两种情形只能再审：离婚诉讼中，双方当事人提及但离婚判决书、调解书中未处理的财产。对离婚判决书、调解书分割的夫妻共同财产不服的。这两种情形只能向法院申请再审，通过审判监督程序予以纠正，而不能直接向法院提起离婚后财产纠纷诉讼。1、A离婚诉讼中，双方当事人提及但......

·训诫不属于行政处罚
      《中华人民共和国治安管理处罚法》第十条的规定，治安管理处罚的种类只有警告、罚款、行政拘留及吊销公安机关发放的许可证，并无训诫，训诫行为不是行政处罚措施，而是现场劝诫措施，训诫后对当事人进行行政处罚，并未违反“一事不二罚”原则。...

·机动车交强险怎么交
      机动车交强险怎么交关于机动车交强险怎么交的问题，包括了交强险应该到哪里去交，以及应该交纳的交强险数额是多少。对于机动车车主来讲，这些都是很重要的内容，下面就让我们为您做具体解答。一、机动车交强险到哪里去交车主们缴纳交通强制险的渠道主要有：各大保险公司营业网点......

·申请专利的缴费方式
      《中华人民共和国专利法实施细则》规定，申请专利的费用缴纳项目有：一、申请费、申请附加费、公布印刷费；二、发明专利申请实质审查费、复审费；三、专利登记费、公告费、印刷费、申请维持费、年费；四、著录事项变更费、优先权要求费、恢复权利请求费、延长期限请求费、实用......

·中外劳务合同
      以＿＿＿＿公司，总部设于＿＿＿＿为一方（以下简称“雇主”）和以中国＿＿＿＿公司，总部设于中华人民共和国××××为另一方（以下简称“中国公司”）通过友好协商于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日在××××签订本合同。　　鉴于雇主希望为其在＿＿＿＿（国）＿＿＿＿（地）（......

·聘用合同书范文 怎么写聘用合同书
      单位如果需要外聘那种学历比较高、经验比较丰富的退休人员的话，此时双方之间往往不能再建立劳动关系，成立的这是劳务关系。而此时无法签订劳动合同，但不代表就不签订合同了，这样对双方都不利。此时一般都是签订聘用合同书的，那这个聘用合同书该如何写呢?请一起在下文中进行了解......