南京律师
手机版
·首页 > 法律知识 > 劳动人事 > 劳动仲裁>>工期索赔的依据有哪些
工期索赔的依据有哪些
南京律师网 www.njLawyer.cn [

摘要:工期索赔的依据有哪些?工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同...

  工期索赔的依据有哪些?工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。
一、工期索赔的具体依据
承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:
(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
(2)合同双方认可的详细进度计划;
(3)合同双方认可的对工期的修改文件;
(4)施工日志、气象资料;
(5)业主或工程师的变更指令;
(6)影响工期的干扰事件;
(7)受干扰后的实际工程进度等;
二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:
(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
(7)专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
以上便是工期索赔的依据有哪些的内容,以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)确定的可以顺延工期的条件,如果建筑工程在日常工作中,为了我们自身的合法权益,做好工期进度计划,一般情况是不会延误工期的。

工期索赔的依据有哪些

<<事发地*
<<手机号*


■ 法律问答
·合同期满没提出续签放假怎么
·违法贿选案以其违法操纵不公开倡票,谎报,瞒报造假案。
·工厂要从东莞搬到江苏我们不愿去有赔偿
·往监狱里写信,信封面怎么写?
·你好我是一个服务行业的员工我们公司经常对我们进行罚款属于正常行为吗
·被人打掉四颗门牙 额头缝三针 构成什么罪 得到怎样赔偿
·非深圳户口,发生交通事故,赔偿标准怎样算?
·我是合肥人,在上海打工。因没有居住证。怎样才能在上海打官史
·我想查一个人,在哪个看守所,云南文山人,年龄大
·农村合作医疗今不交去交行吗?
·打碎邻居一块玻璃被拘留合理吗?
·镇江市看守所在镇江左湖立交哪里?是在大港区吗?
·宜昌奥美经理张松林强*我妻子
·我在广州打工,想给弟弟寄点钱怎么寄,兰州第一看守所
·传票送达不出去应该怎么办?还是说传票送不出去就不能办理离婚?
·房产产权赎回问题,我有一处房产在邢台市清河县

■ 相关内容
·在2017年最新的劳动合同法实施细则全文中并没有对前两年的有
      在2017年最新的劳动合同法实施细则全文中并没有对前两年的有所多的变动,但是劳动合同依然是现今劳动者在工作时维护自身权益的工具,有利于整个劳动市场的经济秩序,可以使劳动者和用人单位都得到一份保障,使得双方建立起良好的关系,以下是律师网我们为您整理的内容,希望有所帮......


·手指轻微骨折工伤认定伤残标准是什么?
      在工作岗位上有些职业是存在一定危险性的,容易对劳动者造成一定身体上的损害,这时您可以申请工伤认定得到一定的经济补偿,但是想要认定工伤是需要一些条件的,最重要的是,伤情要能评的上伤残才能通过的,那么手指轻微骨折工伤认定伤残标准是什么呢,下面是我们整理的有关内容。......


·关于同工同酬要注意哪些细节
      在劳动关系当中强调的是同工同酬,这其实也是对劳动者利益的一种保障。具体的您知道什么是同工同酬吗,而关于同工同酬又要注意哪些细节呢?我们整理了这方面的内容,将在下文中为你做详细解答。一、什么是同工同酬同工同酬是指用人单位对于从事相同工作,付出等量劳动且取得相同......


·工程造价合同管理措施有哪些?
      工程造价合同管理措施有哪些?对于建设和施工单位来说,工程造价的合同管理控制是十分重要的,这关系到了双方的利益,稍有不慎就会造成巨大的损失,所以,我们应该从多方面采取措施进行工程造价合同的管理。接下来,我们就为您带来工程造价合同管理措施。一、工程造价合同管理......


·拐卖妇女儿童罪的法律法规及司法解释
      一、拐卖妇女、儿童罪的法律法规1、《中华人民共和国刑法》第二百四十条拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:(一)拐卖妇女、儿童集......

·离婚协议书和离婚证的效力一样吗
      有些夫妻在离婚的时候会拿到离婚协议和离婚证两个证明离婚的文件,但很多人认为离婚协议书和离婚证的效力一样,离婚协议书和离婚证的效力一样吗?对于这个问题,我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、离婚协议书和离婚证的效力一样吗离婚协议书不能当离婚证使......

·签了离婚协议书反悔怎么办
      有的人一时冲动签下了离婚协议书事后又后悔,想获得更多的夫妻共同财产,这个时候该怎么办?关于签了离婚协议书反悔该怎么办的问题,我们收集了相关资料,将在下文中为您做详细解答,希望对您有所帮助。一、签了离婚协议书能反悔吗签了离婚协议有时候可以反悔有时候不能反悔,那么......

·职工工伤鉴定要求哪些材料?
      在建筑工地上面,机器设备多,工人被砸伤的情况时有发生。像这种情况基本属于工伤的范畴,工人可以通过建筑单位或者家属申请工伤鉴定。通过专业部门的认定,工人的伤残程度得到确定,这样就可以进行下一步的赔偿程序了。那么职工工伤鉴定要求哪些材料?我们来看看我们的说法。一......

·30年土地使用权工业年限?
      30年土地使用权工业年限?众所周知,我国土地性质分为国有土地与集体土地。土地无法买卖,能够买卖的只是土地使用权。我国不同的土地用途,使用年限是不同的。您比较清楚的应该是商品房与商铺的土地使用权年限。接下来,律师将和您分享30年土地使用权工业年限后怎么办?土地使用权......

·辽宁省最新征地补偿标准2023的内容是什么?
      辽宁省最新征地补偿标准的内容是什么?现如今越来越多城乡的工农业用地被征用,被征用的土地所有人应该得到相应的补偿和补助。于是许多农民关心征地补偿标准,其实补偿标准也在日益更新,国家也在不断完善相关政策。有部分辽宁网友在网上询问,辽宁省征地之后能得到多少补偿,辽......

·用人单位解除劳动合同补偿金如何计算?
      劳动合同是劳动者和用人单位联系的纽带,用人单位是不能随意解除劳动合同的,因为需要承担赔偿金,那么用人单位解除劳动合同补偿金如何计算?对于这个问题,我们在下文为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、用人单位解除劳动合同补偿金如何计算?用人单位违反本法规定解除或......

·人寿保险
      人寿保险是主要以人的寿命为保障对象的人身保险。人寿保险通常以被保险人在保险期间内生存或身故为给付保险金的条件。有的人寿保险产品还包括保险合同约定的全残责任。人寿保险按照保险责任分为定期寿险、终身寿险、两全保险和年金保险。1、定期寿险定期寿险是指......

·眼睛工伤鉴定等级有哪些
      根据劳动者不同的职业,社会都为其提供了劳动能力鉴定标准。在工作中,难免有一些劳动者因为其工作原因,导致身体不适以至于影响自己的劳动能力,这就对我们的经济来源造成了损失,尤其是对于我们最脆弱的眼睛,如果眼睛受了伤就很难痊愈了,那么下面我们为您整理了眼睛工伤鉴定等......

·民间借贷纠纷管辖法院是哪个
      民间借贷纠纷管辖法院是哪个根据实践经验总结了四种可以解决民间借贷纠纷的方法,包括协商、调解、仲裁以及诉讼。其中要是想向法院提起诉讼的话,首先要知道的就是民间借贷纠纷管辖法院是哪个。针对这个问题,我们马上在下文中为您介绍。(一)关于民间借贷纠纷合同履行地的确定,有......

 
南京劳动仲裁律师
南京律师
南京律师





南京律师微信号
最新咨询
·合同期满没提出续签放假怎么
·违法贿选案以其违法操纵不公开倡票,谎报,瞒报造假案。
·工厂要从东莞搬到江苏我们不愿去有赔偿
·往监狱里写信,信封面怎么写?
·你好我是一个服务行业的员工我们公司经常对我们进行罚款属于正常行为吗
·被人打掉四颗门牙 额头缝三针 构成什么罪 得到怎样赔偿
·非深圳户口,发生交通事故,赔偿标准怎样算?
·我是合肥人,在上海打工。因没有居住证。怎样才能在上海打官史
·我想查一个人,在哪个看守所,云南文山人,年龄大
·农村合作医疗今不交去交行吗?
·打碎邻居一块玻璃被拘留合理吗?
·镇江市看守所在镇江左湖立交哪里?是在大港区吗?
·宜昌奥美经理张松林强*我妻子
·我在广州打工,想给弟弟寄点钱怎么寄,兰州第一看守所
·传票送达不出去应该怎么办?还是说传票送不出去就不能办理离婚?
·房产产权赎回问题,我有一处房产在邢台市清河县
推荐内容