摘要：公路桥梁工程承包合同范本是什么？公路桥梁工程是一项大工程，在生活中我们也会发现这些工程项目。一般情况下公路桥梁工程都是以承包的形式进行开展。既然是工程承包那么就需要签订工程承包合同，工程承包合同是具有法律效力的，那么公路桥梁工程承包合同范本的怎么样的呢？下面我...

  公路桥梁工程承包合同范本是什么？
公路桥梁工程是一项大工程，在生活中我们也会发现这些工程项目。一般情况下公路桥梁工程都是以承包的形式进行开展。既然是工程承包那么就需要签订工程承包合同，工程承包合同是具有法律效力的，那么公路桥梁工程承包合同范本的怎么样的呢？下面我们将为您进行详细的解答。

甲方：

乙方：

合同签订地：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程范围及内容：

工程量：

承包形式：

三、工期：

1、开工日期：

2、竣工日期：

3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列：

1、工程质量达到省优至鲁班奖；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

4、双方约定的标准、具体为：

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列 种方式：

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 . 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

（1） 工程预算价： （工程结束后按实结算）

工程单价：（含外运等其他一切费用）

（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。

（3）所有工程量必须在每月 日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

（4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

（5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

（6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

（7）工程量核算确认方式说明： 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

（8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为：

扣回工程预付款的方式为：

2、工程款按 方式支付，具体为：

（1）本工程无预付款；

（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %.

（3）总工程款的 %作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形， 后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应：

八、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于 小时，负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式 份。

8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、项目经理 ：现场代表（乙方）

监理： 现场代表（甲方）

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十三、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的 承担违约金，或每天按 1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十四、附则

1、本协议经双方签章 后生效。

2、本协议于 年 月 日在 签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（签章） 乙方（签章）

法定代表人： 法定代表人：

授权代表（签字） 授权代表（签字）

年 月 日 年 月 日

行文至此，以上就是公路桥梁工程承包合同范本，在我们的文章中有详细的说明，相信您已有所了解了。国家有相关政策规定，公路桥梁工程承包是主办方与承办方签订的协议，是有法律的依据的，一旦双方发生纠纷，那么公路桥梁工程承包合同就是重要的法律依据。

■ 法律问答

·您好，事情是这样的。我女儿和男孩谈*时间。我们帮男孩家里装修
·未签订退养合同，企业能否私自办理提前退养手续？
·给客户拿错酒了，怎样可以换回来谢
·你好，我接手一个旅馆，我想变更法人需要什么手san
·受益情况如果分,一般车货两人伤亡
·刘律师您好，别人欠我货款（5万多已打欠条）20多个月不还，能
·关于2011死亡赔偿的问题
·我的建行卡不知道为什么突然被法院冻结了，也没有通知，但别的银行卡还能用，这是怎么回事啊？求解
·请求律师解决工伤死亡赔偿问题
·头上缝了十五针，伤口长度累计10CM以上，算轻伤吗？
·老公婚内出轨，在外面有个孩子，起诉离婚，应该怎么判
·三个人驾驶一辆车到停车场，都下车，有一个人摸别人的车，但并没有造成任何伤害。两天后，被传协助调查，
·6岁被骗至他家，为他生了儿子，他从来没有好干对我，还在外面找，后来我就离开他和儿
·假如抓到老公跟小三在出租房里我要怎么告小三
·企业被吊销，我该咋办？,我与2001年11月11日和所企业因劳动纠纷被停职
·在看守所还要再审吗 怎么知道多大的罪 怎样取保候审

■ 相关内容

·劳动者报酬有几种,获取方式有哪些
      劳动者为企业、单位辛勤工作，主要目的就是为了能够获得相应的劳动报酬。但是对于很多人来讲，他们并不是很清楚劳动者报酬有几种，获取方式有哪些。接下来，我们就来为您做详细解答。一、劳动者报酬有几种1、职工工资总额职工工资总额——由计时工资、基础工资、职务工资、计......

·职工如果因工发生人身损害，那么就会算入工伤范围，依法享受工伤
      职工如果因工发生人身损害，那么就会算入工伤范围，依法享受工伤保险待遇，这样也能保证家庭的基本生活。工伤保险待遇标准是工伤职工、工亡职工亲属依法应享受的赔偿项目和标准。那么工伤待遇标准具体有什么内容呢？我们在下文给出了解答。工伤保险待遇标准的项目有：一、伙食......

·不少外出打工的人反应，在租赁房屋的时候，经常就房屋租赁合同产
      不少外出打工的人反应，在租赁房屋的时候，经常就房屋租赁合同产生纠纷。但由于自身并不是很了解法律，因此就不清楚房屋租赁合同纠纷该怎么来解决才是最好的，针对这个问题，我们将在下文中为你解答。(一)合同不解除，出租人起诉仅要求承租人偿付欠租并支付滞纳金的，法院应予支......

·去工伤认定算工伤假吗？
      职工在上班途中遇到交通事故受伤的，按照工伤保险条例规定，也属于工伤范畴。职工本人申请工伤认定的，需要准备各种资料，到当地劳动保障机构办理，这需要花费一定时间。并且，工伤认定程序也需要时间，几天到两个月不等。那么，去工伤认定算工伤假吗?我们通过本文告诉您。一、去......

·刑事裁定书（再审后的上诉、抗诉案件二审维持原判用）
      法院诉讼文书样式３３　　　　（××××）×刑再终字第××号　　　　原公诉机关××××人民检察院。　　上诉人（原审被告人）……（写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等，现在何处）。　　辩护人……（写明姓名、性别、工作单位和职务）。......

·开发商不给办房产证，该怎么办？
      业主向政府有关部门查询了解相关情况，查清办不了房产证的原因。一般来说，开发商无德，政府监管部门失职，都有可能导致已购房屋办不了房产证。比如由于违规开发、建房手续不全，或者是没有按规划建房，没有按当初审批下来的诸如容积率之类建房，还有开发商欺诈已将房屋抵押等都有......

·刑事附带民事裁定书（二审维持原判决用）
      法院诉讼文书样式１１　　　　（××××）×刑终字第××号　　　　原公诉机关××××人民检察院。　　上诉人（原审被告人）……（写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址和因本案所受强制措施情况等，现在何处）。　　辩护人……（写明姓名、性......

·虚假诉讼罪的辩护词
      1、虚假诉讼的辩护词之一（1）虚假诉讼罪的基本性质我国刑法理论一直将犯罪客体（保护法益）分为简单客体与复杂客体。“简单客体，又称单一客体，是指某一种犯罪只直接侵害一种具体社会关系……复杂客体，是指一种犯罪行为同时侵害的客体包括两种以上的具体社会关系……在复杂......

·我国是如何判定夫妻遗弃罪的？
      在我们现在的生活中，夫妻离婚已经是一件很平常很普遍的事情了，但是呢不管怎样在离婚时，双方都应该遵守我国的法律、法规，在合法公正的情况下办理离婚，如强行遗弃，会遭受到惩罚的，那么在离婚是如何判定夫妻遗弃罪呢？下面就让我们一起通过下文的讲解来了解下吧。一、夫妻遗弃......

·著作权的归属
      《中华人民共和国著作权法》第十一条规定：“著作权属于作者，本法另有规定的除外。”具有作者资格的人该条规定：一、创作作品的公民是作者；二、由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者；三、如......

·员工签订私了协议后，还能主张工伤赔偿吗？
      劳动者遭受工伤与用人单位达成私了协议后，又要求工伤赔偿的，协议效力如何认定，这需要区分情况。一方面，如果协议是劳动者已认定工伤和评定伤残等级的前提下签订，且不存在欺诈、胁迫或者乘人之危情形的，应当有效；但是如果劳动者能举证证明存在重大误解或显失公平等情形，符......

·CIF或CFR出口合同的履行程序
      按CIF或CFR条件成交时，卖方应及时办理租船订舱工作，如系大宗货物，需要办理租船手续;如系一肌杂货则需洽订舱位，各外贸公司洽订舱位需要填写拖运单，托运单是托运人根据合同和信用证条款内容填写的向船公司或其代理人办理货物托运的单证，船方根据托运单内容，并结合航线，船期和......

·非法拘禁致死会单独判刑吗
      非法限制他人人身自由达到24小时的，可能会构成非法拘禁罪，被判处三年以下有期徒刑，但是如果在拘禁过程中不幸导致被害人死亡的，这种情况下会不会单独判刑了?这个问题，请看我们下文详细讲解。依照《刑法》第二百三十八条第一款的规定，犯非法拘禁罪的，处三年以下有期徒刑、拘......

·民间借贷合同中能不能约定借款利息
      民间借贷合同中能不能约定借款利息民间借贷不同于银行借贷，我们知道银行借贷是有利息的，那要是在民间借贷合同中能不能约定借款利息呢?如果当事人想约定利息的话，如何确定民间借款合同利息呢，怎么约定才能合法有效呢?针对上面的问题，我们将一一为您解答，请看具体内容。一、民......