摘要：工程质保金国家规定有哪些在城镇化建设的过程中，各种各样的工程数不胜数。工程建设有利于我国的经济发展，促进就业，同时也有利于城市的发展。但是，在现实生活中，尤其我国的工程质量堪忧。工程质量问题频发，这给人们造成了很大的损害。我们将针对工程质保金国家规定内容作出...

  工程质保金国家规定有哪些

在城镇化建设的过程中，各种各样的工程数不胜数。工程建设有利于我国的经济发展，促进就业，同时也有利于城市的发展。但是，在现实生活中，尤其我国的工程质量堪忧。工程质量问题频发，这给人们造成了很大的损害。我们将针对工程质保金国家规定内容作出详细介绍

工程质保金国家规定有哪些?

第一条　为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。

第二条　本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。

缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

第三条　发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

(一)保证金预留、返还方式;

(二)保证金预留比例、期限;

(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;

(四)缺陷责任期的期限及计算方式;

(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;

(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;

(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

第四条　缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

第五条 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。

第六条 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%。

第八条　缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

第九条　缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

第十条　缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

第十一条　发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

第十二条　发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

第十三条　建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。

第十四条　本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。

第十五条　本办法自公布之日起施行，原《建设工程质量保证金管理暂行办法》(建质[2005]7号)同时废止。

为您做出的详细介绍。我们可以得知工程质保金的规定主要包括缺陷责任的相关约定、工程质保金的约定数额、工程质保金的退还方式以及违法责任和纠纷争端的解决途径等等。通过工程质保金的规定，在一定程度上有利于确保工程的质量。

■ 法律问答

·非法侵入民宅和故意伤人
·淘宝开网店可以不交保证金吗，要是没交然后有**的客服说没按时交就会冻结支付宝是真的吗？
·工程款拖欠我们一多了找劳动局他们帮我们起诉了劳动局也不怎么见效吗有别的办法
·你好，能提供外包服务吗？寻找出轨证据
·你好刘律师如果本人不在事发地当事人在当地可以委托当地派出所协
·从xx看到的广告，说xx彩票能挣钱，结果是人为操控，充值之后不玩不让提钱我的钱能
·醉驾可能判四十天罚款四千块这个怎么能办缓刑或监外
·养子怎么改姓跟母亲姓，但赡养义务一直担负，是个很孝顺的
·你好，我想咨询下单边离婚怎么离法
·下岗职工取暖费问题,尊敬的律师；你好
·我去月中旬来到我现在的公司当实习生（因为我读的是中专学校第三学校要求我们出去实习
·连城县第三法庭是新泉法庭吗
·开车时候不注意撞死了骑电动车的一家四口
·无锡首起非法获取公民信息案宣判
·我想问一下我这日化店查出过期产品会怎么处罚
·买商铺 交了定金 卖家过了几个月不同意卖了

■ 相关内容

·武汉市工伤认定机构需要哪些材料
      随着各用人单位，对员工工作环境安全的不断加强，如今，工伤这样的事情已经不是时有发生了。偶尔发生工伤以后，劳动者还是需要去做工伤认定的。但是在这里，各位劳动者一定要知道，去做工伤认定的时候，一定要把有关材料准备好，下面我们就详细为您介绍，武汉市工伤认定机构需要哪......

·怎样认定自动解除劳动关系工伤待遇？
      最近一段时间，很多地方的劳动者都发生了工伤。您都知道，如果发生了工伤，第一时间要进行工伤等级鉴定，但是，在现实生活中如果自动解除了劳动关系工伤应该怎么办呢?怎样认定自动解除劳动关系工伤待遇?接下来我们将为您详细的介绍一下怎样认定自动解除劳动关系工伤待遇的相关问题......

·员工擅自离职怎么办，扣发工资吗？
      员工擅自离职怎么办，扣发工资吗？现在很多人在工作单位受了气或者是觉得没有什么前途了便会选择离职，但是有一部分人离职的时候不跟工作单位打招呼而擅自进行了离职。对于这样擅自离职的员工工作单位还是非常的头疼的，那么员工擅自离职怎么办，员工擅自离职扣发工资吗?一、员工擅......

·十六岁是不是童工，法律是如何进行规定的？
      在部分地区16岁的孩子已经需要肩负起整个家庭的重担了，所以不少人在十六岁的时候就选择开始打工了，但是在我国的法律中是有对童工的规定的，如果单位雇佣了童工的话是需要受到一定的处罚的，情节严重的还会被吊销营业执照，那么十六岁是不是童工，法律是如何进行规定的?一、是不......

·上市公司半年报需要审计吗
      上市公司半年报需要审计吗在我国，有大大小小的公司，但是公司都不是相同的，有上市公司和没有上市的公司，其中上市公司是相对于做的比较大型一点的公司，员工上上下下都有好几百上千人，很多公司的年报都需要审计的，那么上市公司半年报需要审计吗？下面我们将为您进行详细的解答......

·交通事故逝者特殊遗体整容费能否单列赔偿
      特殊遗体整容是一项特殊的遗体处理技术。逝者因高空坠楼、车祸、溺水等意外事故离世，导致遗体毁容或受创、变形严重，殡葬专业人士会采用一些特别的技术手法对这类遗体进行整容修复，让遭遇不幸的逝者可以体面地告别世界。但这笔特殊的花费少则几千，多则数万，在追偿时该如何......

·如何减轻和缓解疲劳驾驶
      如何减轻和缓解疲劳驾驶当开始感到困倦时，切忌继续驾驶车辆，应迅速停车，采取有效措施，适时的减轻和改善疲劳程度，恢复清醒。那么减轻和改善疲劳有哪些方法呢?请跟随我们一起在下文中进行具体了解。减轻和改善疲劳的方法：1、用清凉空气或冷水刺激面部;2、喝一杯热茶或热咖啡......

·最新甘肃省平凉市静宁县征地补偿标准
      年最新甘肃省平凉市静宁县征地补偿标准　　甘肃省平凉市静宁县的土地共分为四类：　　一类区片范围：县城规划区((城关镇;八里镇(高城寨村、小山村、照世坡村);城川镇(红旗村))。　　补偿标准：水浇地：50375元/亩;旱地：48325元/亩　　二类区片范围：城川镇(甘河村、杨庄村、靳......

·如何正确处理医患纠纷？
      如何正确处理医患纠纷？一、什么是医患纠纷医疗纠纷是指发生在医疗机构中，患方（及家属）认为医方在提供医疗服务或履行法定义务和约定义务时存在过失，造成实际损害后果，应当承担违约责任或侵权责任，但双方当事人对所争议事实认识不同、相互争执、各执己见的情形。二、医患......

·债权债务函证是什么?
      债权债务函证是什么？一、函证是什么？函证，是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目的信息，通过直接来自第三方对有关信息和现存状况的声明，获取和评价审计证据的过程，例如对应收账款余额或银行存款的函证。函证是注册会计师获取审计证据的重要审计程序，多......

·在交通事故发生后，交警会根据现场的情况进行勘测、模拟和结合当
      在交通事故发生后，交警会根据现场的情况进行勘测、模拟和结合当事人的口供然后确定其交通事故责任，最后提交交通事故责任书，那么如果当事人对这份交通事故责任书表示不服时，该如何处理呢，就应该想法院提起诉讼，要求法院重审该交通事故的责任认定，那么在什么情况下可以请求法......

·适用转继承要什么条件
      转继承虽然也是发生在法定继承当中的，但其与代位继承是有很多不同的，尤其是在适用的条件上面。那么根据我国法律的规定，适用转继承要什么条件呢？而到底转继承与代位继承又有哪些区别？我们都一起在下文中进行了解。一、适用转继承要什么条件最高人民法院关于贯彻执行《中华人......

·平邑小三阳征地补偿标准是怎样的？
      平邑小三阳征地补偿标准是怎样的？近年来，因为征地拆迁引发的纠纷事件很多，其中大部分矛盾都集中在征地补偿款上。各个地方的征地补偿标准是不同，这个和当地的经济生活发展情况、城镇最低生活保障及土地年产值等因素有关。那么平邑小三阳征地补偿标准是怎样的？下面我们通过我们......

·合肥市劳动仲裁程序是怎样的
      合肥市劳动仲裁程序是怎样的在合肥市劳动仲裁案件时有发生，当事人向劳动仲裁单位申请劳动仲裁有很多的程序以及很多的注意事项，合肥市劳动仲裁程序比较复杂我们要详细的去了解，在此为您解释劳动仲裁的程序以及其他注意事项。一、合肥市劳动仲裁程序1、劳动争议发生(当事人......